Accordo quadro per lavori finalizzati alla manutenzione dei versanti afferenti al territorio di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza. Annualità 2023-2025

Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Accordo quadro per lavori finalizzati alla manutenzione dei versanti afferenti al territorio di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza. Annualità 2023-2025. CIG LOTTO 1 94919404AE. CIG LOTTO 294923463B9. Procedimento 2022_67_PC-RE

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-12-13. L'appalto è stato pubblicato su 2022-11-18.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Cosa?

• Lavori di preparazione del sito e sgombero › Lavori di stabilizzazione del terreno

Dove?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2022-11-18	Avviso di gara
2023-09-08	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2022-11-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di stabilizzazione del terreno
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di stabilizzazione del terreno 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di stabilizzazione del terreno 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Reggio nell’Emilia 🏙️
Piacenza 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Codice postale: 42100
Città postale: Bologna
Contatto
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ 🌏
E-mail: stpc.lavoripubblicibeniservizi@regione.emilia-romagna.it 📧
Telefono: +39 0515274737 📞
Fax: +39 0514689861 📠
URL dei documenti: http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ 🌏
URL per la partecipazione: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-11-18 📅
Termine di presentazione: 2022-12-13 📅
Data di pubblicazione: 2022-11-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 226-651451
Numero GU-S: 226
Informazioni aggiuntive
Durata in mesi: 36, salvo proroga tecnica

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 7 120 000 EUR 💰
Denominazione del lotto: Reggio Emilia
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

Lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino reggiano con interventi principalmente mirati sugli abitati da consolidare ed il presidio dei versanti afferenti al territorio di competenza dell’UT di Reggio Emilia dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Valore stimato al netto dell'IVA: 4 000 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni aggiuntive: Durata in mesi: 36, salvo proroga tecnica
Denominazione del lotto: Piacenza
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

Opere finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino piacentino ricompresi nei bacini di competenza dell’UT Piacenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con interventi mirati, principalmente, alla difesa degli abitati da consolidare ed al presidio dei versanti

caratterizzati da fenomeni di instabilità che possano pregiudicare ed arrecare danno alle attività e agli insediamenti antropici e, in generale, alla pubblica incolumità.

Valore stimato al netto dell'IVA: 3 120 000 EUR 💰
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

codice 035033.

codice 033032

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 09:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2022-12-13 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Luogo: Piattaforma telematica S.A.T.E.R. https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: ITC47
Contatto
Referente: Mauro Vogli
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ 🌏
URL dei documenti: http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione Europea, in quanto comprende anche interventi rientranti nella programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) soggetti all’applicazione e alla verifica del principio DNSH (Regolamento UE n. 2020/852) e a quanto previsto dal D.L.

77/2021 ed alle Linee Guida recanti “Misure volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet https://wwwservizi.regione.emilia romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ (“profilo di committente”). Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nella cartella PROGETTO_2022_67_RE-PC_MULTILOTTO_AQLAVORI.zip.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via D'Azeglio n.54
Città postale: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0514293101 📞
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 051307834 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.120 e seguenti del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Servizio lavori pubblici, affidamento beni e servizi
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Codice postale: 40122
Telefono: +39 0515275766 📞
E-mail: stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it 📧
Fax: +39 0862342345 📠
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ 🌏
Fonte: OJS 2022/S 226-651451 (2022-11-18)

Avviso di aggiudicazione (2023-09-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Accordo quadro per lavori finalizzati alla manutenzione dei versanti afferenti al territorio di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza. Annualità 2023-2025. CIG LOTTO 1: 94919404AE. CIG LOTTO 2: 94923463B9. Procedimento 2022_67_PC-RE

Valore totale dell'appalto: 7 120 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Codice postale: 40100
Contatto
E-mail: ortensina.guidi@regione.emilia-romagna.it 📧

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-09-08 📅
Data di pubblicazione: 2023-09-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 176-553127
Si riferisce all'avviso: 2022/S 226-651451
Numero GU-S: 176

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara (OFFERTA TECNICA)
Criterio di qualità (ponderazione): 85
Prezzo (ponderazione): 15

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-06-08 📅
Nome: Morani S.R.L. (capogruppo mandataria al 51,08%)
Città postale: Casina
Paese: Italia 🇮🇹
Reggio nell’Emilia 🏙️
Nome: C.F.C. SOC.COOP. (mandante al 48,92%)
Città postale: Modena
Paese: Modena 🏙️
Valore totale dell'appalto: 4 000 000 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2023-07-25 📅
Nome: Consorzio Stabile Poliedro
Città postale: Parma
Paese: Parma 🏙️
Valore totale dell'appalto: 3 120 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ortensina Guidi
Fonte: OJS 2023/S 176-553127 (2023-09-08)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori di preparazione del cantiere edile (7)

Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra (4)

Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero (1)

Lavori di preparazione del sito e sgombero (1)