PROCEDURA APERTA MULTILOTTO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025
Ente di decentramento regionale di Pordenone
Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio 2023-2025.
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GIORNI € 1.840.000 (oneri sicurezza compresi).
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA (730gg+180gg) € 4.140.000,00(oneri sicurezza compresi).
Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-05-30. L'appalto è stato pubblicato su 2023-04-12.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
- • 5 F POWER S.R.L.
- • BOZ COSTRUZIONI SRL
- • MARCUZZI TARCISIO S.R.L.
- • Mozzon Daniele S.r.l.
- • Parutto Srl
- • S.N.U.A. S.r.l.
- • SICUR STRADE snc
- • Trans Ghiaia Srl
- • VERDE SERVIZI S.R.L.S.
- • Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi › Servizi di sgombero neve
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2023-04-12 | Avviso di gara |
| 2023-11-11 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2023-04-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di sgombero neve
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di sgombero neve 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di sgombero neve 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pordenone 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente di decentramento regionale di pordenone
Indirizzo postale: Largo San Giorgio 12
Codice postale: 33170
Città postale: Pordenone
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.pordenone.edrfvg.it/ 🌏
E-mail: silvano.berti@pordenone.edrfvg.it 📧
URL dei documenti: https://bandi-gara.regione.fvg.it/edr-pordenone/bandi 🌏
URL per la partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-04-12 📅
Termine di presentazione: 2023-05-30 📅
Data di pubblicazione: 2023-04-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 075-227013
Numero GU-S: 75
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Numero massimo di lotti per offerente: 3
Denominazione del lotto: Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Durata: 730 giorni
Descrizione dei rinnovi:
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:
Denominazione del lotto: Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:
Numero del lotto: 5
Breve descrizione:
Denominazione del lotto: Zona Sacile, Caneva e Cansiglio - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 6
Breve descrizione:
Denominazione del lotto: Zona Spilimberghese e Alta Val d’Arzino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 7
Breve descrizione:
Numero del lotto: 8
Breve descrizione:
Denominazione del lotto: Zona Maniaghese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 9
Breve descrizione:
Numero del lotto: 10
Breve descrizione:
Numero del lotto: 11
Breve descrizione:
Numero del lotto: 12
Breve descrizione:
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2023-05-31 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
URL dei documenti: https://bandi-gara.regione.fvg.it/edr-pordenone/bandi 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2023/S 075-227013 (2023-04-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di sgombero neve
Breve descrizione:
Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio 2023-2025.
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GIORNI € 1.840.000 (oneri sicurezza compresi).
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA (730gg+180gg) € 4.140.000,00(oneri sicurezza compresi).
Mostra di più
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di sgombero neve 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di sgombero neve 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pordenone 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente di decentramento regionale di pordenone
Indirizzo postale: Largo San Giorgio 12
Codice postale: 33170
Città postale: Pordenone
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.pordenone.edrfvg.it/ 🌏
E-mail: silvano.berti@pordenone.edrfvg.it 📧
URL dei documenti: https://bandi-gara.regione.fvg.it/edr-pordenone/bandi 🌏
URL per la partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-04-12 📅
Termine di presentazione: 2023-05-30 📅
Data di pubblicazione: 2023-04-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 075-227013
Numero GU-S: 75
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio 2023-2025.
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GIORNI € 1.840.000 (oneri sicurezza compresi).
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA (730gg+180gg) € 4.140.000,00(oneri sicurezza compresi).
Denominazione del lotto: Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER DUE ANNI ED ULTERIORI SEI MESI PER PROROGA TECNICA.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GG € 140.000,00.
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA € 315.000,00
Descrizione dei rinnovi:
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.
Denominazione del lotto: Zona Pasianese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Zona Pasianese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Vivarina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:
Zona Vivarina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Durata: 730 mesi Denominazione del lotto: Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:
Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Piancavallo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 5
Breve descrizione:
Zona Piancavallo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GG € 200.000,00.
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA € 450.000,00.
Numero del lotto: 6
Breve descrizione:
Zona Sacile, Caneva e Cansiglio - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GG € 160.000,00.
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA € 360.000,00.
Numero del lotto: 7
Breve descrizione:
Zona Spilimberghese e Alta Val d’Arzino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Sequals e Castelnovo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 8
Breve descrizione:
Zona Sequals e Castelnovo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA € 315.000,00.
Numero del lotto: 9
Breve descrizione:
Zona Maniaghese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Val Colvera - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 10
Breve descrizione:
Zona Val Colvera - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Valcellina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 11
Breve descrizione:
Zona Valcellina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Denominazione del lotto: Zona Pradis e Campone - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Numero del lotto: 12
Breve descrizione:
Zona Pradis e Campone - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2023-05-31 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
URL dei documenti: https://bandi-gara.regione.fvg.it/edr-pordenone/bandi 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2023/S 075-227013 (2023-04-12)
Avviso di aggiudicazione (2023-11-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 1595545.48 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-11-11 📅
Data di pubblicazione: 2023-11-16 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 221-694997
Si riferisce all'avviso: 2023/S 075-227013
Numero GU-S: 221
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Breve descrizione:
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-09-29 📅
Nome: Trans ghiaia srl
Città postale: Valvasone
Paese: Italia 🇮🇹
Pordenone 🏙️
Valore totale dell'appalto: 123869.60 EUR 💰
Nome: Verde servizi s.r.l.s.
Città postale: Prata di Pordenone
Valore totale dell'appalto: 136 004 EUR 💰
Nome: Parutto srl
Città postale: Maniago
Valore totale dell'appalto: 137 360 EUR 💰
Nome: Mozzon daniele s.r.l.
Città postale: Pordenone
Valore totale dell'appalto: 123432.68 EUR 💰
Nome: S.N.U.A. S.r.l.
Città postale: San Quirino
Valore totale dell'appalto: 198 684 EUR 💰
Nome: 5 F POWER S.R.L.
Città postale: Fontanafredda
Valore totale dell'appalto: 139 615 EUR 💰
Nome: Marcuzzi tarcisio s.r.l.
Città postale: Vito d'Asio
Valore totale dell'appalto: 151 393 EUR 💰
Nome: SICUR STRADE snc
Città postale: Clauzetto
Valore totale dell'appalto: 137 228 EUR 💰
179113.20 EUR 💰
Nome: Boz costruzioni srl
Città postale: Barcis
Valore totale dell'appalto: 133 598 EUR 💰
135 248 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Città postale: Trieste
Fonte: OJS 2023/S 221-694997 (2023-11-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 1595545.48 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-11-11 📅
Data di pubblicazione: 2023-11-16 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 221-694997
Si riferisce all'avviso: 2023/S 075-227013
Numero GU-S: 221
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Breve descrizione:
Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-09-29 📅
Nome: Trans ghiaia srl
Città postale: Valvasone
Paese: Italia 🇮🇹
Pordenone 🏙️
Valore totale dell'appalto: 123869.60 EUR 💰
Nome: Verde servizi s.r.l.s.
Città postale: Prata di Pordenone
Valore totale dell'appalto: 136 004 EUR 💰
Nome: Parutto srl
Città postale: Maniago
Valore totale dell'appalto: 137 360 EUR 💰
Nome: Mozzon daniele s.r.l.
Città postale: Pordenone
Valore totale dell'appalto: 123432.68 EUR 💰
Nome: S.N.U.A. S.r.l.
Città postale: San Quirino
Valore totale dell'appalto: 198 684 EUR 💰
Nome: 5 F POWER S.R.L.
Città postale: Fontanafredda
Valore totale dell'appalto: 139 615 EUR 💰
Nome: Marcuzzi tarcisio s.r.l.
Città postale: Vito d'Asio
Valore totale dell'appalto: 151 393 EUR 💰
Nome: SICUR STRADE snc
Città postale: Clauzetto
Valore totale dell'appalto: 137 228 EUR 💰
179113.20 EUR 💰
Nome: Boz costruzioni srl
Città postale: Barcis
Valore totale dell'appalto: 133 598 EUR 💰
135 248 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Città postale: Trieste
Fonte: OJS 2023/S 221-694997 (2023-11-11)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
- Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali (>20 nuovi appalti)
- Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi (>20)
- Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
- Servizi di lotta contro il gelo (3)
- Servizi di pulizia a svuotamento di canali (2)
- Servizi di pulizia di spiagge (2)
- Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade (11)
- Servizi di rimozione di amianto
- Servizi di rimozione di graffiti (1)
- Servizi di sgombero neve (10)