PROCEDURA APERTA MULTILOTTO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025

Ente di decentramento regionale di Pordenone

Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio 2023-2025.
SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.
IMPORTO A BASE DI GARA PER 730 GIORNI € 1.840.000 (oneri sicurezza compresi).
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI RINNOVO E PROROGA TECNICA (730gg+180gg) € 4.140.000,00(oneri sicurezza compresi).

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-05-30. L'appalto è stato pubblicato su 2023-04-12.

Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi?

Cosa?

Dove?

Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2023-04-12 Avviso di gara
2023-11-11 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2023-04-12)
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Ente di decentramento regionale di pordenone
Indirizzo postale: Largo San Giorgio 12
Città postale: Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: silvano.berti@pordenone.edrfvg.it 📧
Regione: Pordenone 🏙️
URL: http://www.pordenone.edrfvg.it/ 🌏
Comunicazione
URL dei documenti: https://bandi-gara.regione.fvg.it/edr-pordenone/bandi 🌏
URL di partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it/ 🌏

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“PROCEDURA APERTA MULTILOTTO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Prodotti/servizi: Servizi di sgombero neve 📦
Breve descrizione:
“Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio 2023-2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER...”    Mostra di più
Informazioni sui lotti
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

1️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi di sgombero neve 📦
Luogo di esecuzione: Pordenone 🏙️
Descrizione dell'appalto:
“Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER...”    Mostra di più
Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Descrizione
Durata: 730
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo
Descrizione
Descrizione dei rinnovi:
“SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 730 GIORNI ED ULTERIORI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA.”

2️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Pasianese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Pasianese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER...”    Mostra di più

3️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Vivarina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 3
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Vivarina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER...”    Mostra di più
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.

4️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 4
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE...”    Mostra di più

5️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Piancavallo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 5
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Piancavallo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE...”    Mostra di più

6️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Sacile, Caneva e Cansiglio - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 6
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Sacile, Caneva e Cansiglio - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO...”    Mostra di più

7️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Spilimberghese e Alta Val d’Arzino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 7
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Spilimberghese e Alta Val d’Arzino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO...”    Mostra di più

8️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Sequals e Castelnovo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 8
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Sequals e Castelnovo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE...”    Mostra di più

9️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Maniaghese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 9
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Maniaghese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE...”    Mostra di più

1️⃣0️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Val Colvera - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 10
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Val Colvera - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE...”    Mostra di più

1️⃣1️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Valcellina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 11
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Valcellina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE RINNOVABILE...”    Mostra di più

1️⃣2️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Zona Pradis e Campone - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 12
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Zona Pradis e Campone - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025. SERVIZIO EVENTUALMENTE...”    Mostra di più

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2023-05-30 12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2023-05-31 09:00 📅

Informazioni complementari
Informazioni sulla recidiva
Si tratta di un appalto ricorrente
Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2023/S 075-227013 (2023-04-12)
Avviso di aggiudicazione (2023-11-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 1595545.48 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo

Procedura
Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2023/S 075-227013

Aggiudicazione del contratto

1️⃣
Numero di identificazione del lotto: 1
Titolo:
“Zona Sanvitese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Data di stipula del contratto: 2023-09-29 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Trans ghiaia srl
Città postale: Valvasone
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Pordenone 🏙️
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 123869.60 💰

2️⃣
Numero di identificazione del lotto: 2
Titolo:
“Zona Pasianese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Verde servizi s.r.l.s.
Città postale: Prata di Pordenone
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 136 004 💰

3️⃣
Numero di identificazione del lotto: 3
Titolo:
“Zona Vivarina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Parutto srl
Città postale: Maniago
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 137 360 💰
Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato

4️⃣
Numero di identificazione del lotto: 4
Titolo:
“Zona Roveredo e San Quirino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Mozzon daniele s.r.l.
Città postale: Pordenone
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 123432.68 💰

5️⃣
Numero di identificazione del lotto: 5
Titolo:
“Zona Piancavallo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: S.N.U.A. S.r.l.
Città postale: San Quirino
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 198 684 💰

6️⃣
Numero di identificazione del lotto: 6
Titolo:
“Zona Sacile, Caneva e Cansiglio - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: 5 F POWER S.R.L.
Città postale: Fontanafredda
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 139 615 💰

7️⃣
Numero di identificazione del lotto: 7
Titolo:
“Zona Spilimberghese e Alta Val d’Arzino - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Marcuzzi tarcisio s.r.l.
Città postale: Vito d'Asio
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 151 393 💰

8️⃣
Numero di identificazione del lotto: 8
Titolo:
“Zona Sequals e Castelnovo - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: SICUR STRADE snc
Città postale: Clauzetto
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 137 228 💰

9️⃣
Numero di identificazione del lotto: 9
Titolo:
“Zona Maniaghese - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Informazioni sulla non aggiudicazione
Non sono state ricevute offerte o richieste di partecipazione o sono state tutte respinte

1️⃣0️⃣
Numero di identificazione del lotto: 10
Titolo:
“Zona Val Colvera - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 179113.20 💰

1️⃣1️⃣
Numero di identificazione del lotto: 11
Titolo:
“Zona Valcellina - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Boz costruzioni srl
Città postale: Barcis
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 133 598 💰

1️⃣2️⃣
Numero di identificazione del lotto: 12
Titolo:
“Zona Pradis e Campone - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI-GHIACCIO – 2023/2025.”
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 135 248 💰

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Città postale: Trieste
Fonte: OJS 2023/S 221-694997 (2023-11-11)