Procedura aperta multilotto ai sensi art.71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio - stagione invernale 2026-2027.

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

Scadenza

Deadline 2026-09-07

Chi?

• ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

Cosa?

Dove?

• Friuli-Venezia Giulia › Trieste
• Friuli-Venezia Giulia › Udine

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2026-08-03	Avviso di gara

Avviso di gara (2026-08-03)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Procedura aperta multilotto ai sensi art.71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio - stagione invernale 2026-2027.
Breve descrizione:

Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di lotta contro il gelo 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 3278016.13 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti ✅
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 12

1️⃣
Identificativo interno: AF26SN019
Titolo: Lotto 01 - AF26SN019 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona alto Friuli – Canal del Ferro/Valcanale – SR UD 76 della Val Raccolana
Valore stimato al netto dell'IVA: 783419.73 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 01 - AF26SN019 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona alto Friuli – Canal del Ferro/Valcanale – SR UD 76 della Val Raccolana

Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi di sgombero neve 📦
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Udine 🏙️
Durata: 12 mesi
Rinnovi massimi: 2
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:

L’EDR di Udine si riserva la possibilità discrezionale di procedere alla proroga del contratto, prevista in sede di gara, per ulteriori uno più uno anni alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione

Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio di qualità (ponderazione): 80
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 20
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

2️⃣
Identificativo interno: AF26SN021
Titolo: Lotto 02 - AF26SN021 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 24 della Val Pontaiba, 32 di Tausia e 23 della Val d‘Incaroio
Valore stimato al netto dell'IVA: 318192.75 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 02 - AF26SN021 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 24 della Val Pontaiba, 32 di Tausia e 23 della Val d‘Incaroio

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0002

3️⃣
Identificativo interno: AF26SN034
Titolo: Lotto 03 - AF26SN034 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 1 della Val d’Arzino e 72 di Invillino
Valore stimato al netto dell'IVA: 324402.78 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 03 - AF26SN034 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 1 della Val d’Arzino e 72 di Invillino

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0003

4️⃣
Identificativo interno: AF26SN035
Titolo: Lotto 04 - AF26SN035 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 21 delle Tre Croci, 23 Val d’Incarojo, 40 di Paularo, 125 del Sasso Tagliato
Valore stimato al netto dell'IVA: 492342.63 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 04 - AF26SN035 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Carnia – SSRR UD 21 delle Tre Croci, 23 Val d’Incarojo, 40 di Paularo, 125 del Sasso Tagliato

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0004

5️⃣
Identificativo interno: AF26SN036
Titolo: Lotto 05 - AF26SN036 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Valcanale/Canal del Ferro – SSRR UD 42 della Val Resia e 112 della Val Aupa
Valore stimato al netto dell'IVA: 266972.85 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 05 - AF26SN036 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Alto Friuli – Valcanale/Canal del Ferro – SSRR UD 42 della Val Resia e 112 della Val Aupa

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0005

6️⃣
Identificativo interno: BF26SN023
Titolo: Lotto 06 - BF26SN023 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Basso Friuli – Latisana nord
Valore stimato al netto dell'IVA: 226912.53 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 06 - BF26SN023 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Basso Friuli – Latisana nord

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0006

7️⃣
Identificativo interno: MF26SN028
Titolo: Lotto 07 - MF26SN028 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Buja sud
Valore stimato al netto dell'IVA: 173056.42 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 07 - MF26SN028 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Buja sud

Rinnovi massimi: 1
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:

l’EDR di Udine si riserva la possibilità discrezionale di procedere alla proroga del contratto, prevista in sede di gara, per un'ulteriore annualità alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0007

8️⃣
Identificativo interno: MF26SN029
Titolo: Lotto 08 - MF26SN029 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Tarcento nord
Valore stimato al netto dell'IVA: 155468.3 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 08 - MF26SN029 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Tarcento nord

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0008

9️⃣
Identificativo interno: MF26SN030
Titolo: Lotto 09 - MF26SN030 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Tarcento sud
Descrizione dell'appalto:

Lotto 09 - MF26SN030 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Tarcento sud

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identificativo interno: MF26SN031
Titolo: Lotto 10 - MF26SN031 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Udine nord
Valore stimato al netto dell'IVA: 116313.1 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 10 - MF26SN031 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Udine nord

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identificativo interno: MF26SN032
Titolo: Lotto 11 - MF26SN032 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Udine sud
Valore stimato al netto dell'IVA: 109998.44 EUR 💰
Descrizione dell'appalto:

Lotto 11 - MF26SN032 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Udine sud

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identificativo interno: MF26SN033
Titolo: Lotto 12 - MF26SN033 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Cividale nord
Descrizione dell'appalto:

Lotto 12 - MF26SN033 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio – stagione invernale 2026-2027. Zona Medio Friuli – Cividale nord

Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0012

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2026-09-07 12:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6 mesi
Condizioni di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Verrà utilizzato l'ordine elettronico ✅
Verrà utilizzato il pagamento elettronico ✅
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (punti, esatta)
Condizioni di gara
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Criterio di selezione: Iscrizione in un registro di commercio
Elenco e breve descrizione di regole e criteri: Iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinente
Criterio di selezione: Referenze su servizi specifici
Elenco e breve descrizione di regole e criteri: Svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto della procedura
Motivo di esclusione:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

Amministrazione controllata

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

+ altri 22

Cessazione di attività

Concordato preventivo con i creditori

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

Corruzione

Fallimento

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti richiesti o acquisizione di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione

Frode

Grave illecito professionale

Infrazione legata alla condotta professionale nell'ambito degli appalti della difesa

Insolvenza

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Partecipazione a un'organizzazione criminale

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale

Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale

Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali

Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Ente di Decentramento Regionale di Udine
Numero di registrazione nazionale: 94150810300
Servizio: Servizio Viablità
Indirizzo postale: Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
Codice postale: 33100
Città postale: Udine
Regione: Udine 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: edr.udine@certregione.fvg.it 📧
Telefono: +39 0432 279213 📞
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.udine.edrfvg.it/it/amministrazione-trasparente-79256/bandi-di-gara-e-contratti-79310/singole-procedure-servizi-online-di-eappalti-fvg-108742/atti-relativi-alle-singole-procedure-dal-1-gennaio-2024-108746 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://www.udine.edrfvg.it/it/amministrazione-trasparente-79256/bandi-di-gara-e-contratti-79310/singole-procedure-servizi-online-di-eappalti-fvg-108742/atti-relativi-alle-singole-procedure-dal-1-gennaio-2024-108746 🌏
URL di partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html 🌏
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Friuli Venezia Giulia
Numero di registrazione nazionale: 80029240324
Codice postale: 34121
Città postale: Trieste
Regione: Trieste 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it 📧
Telefono: +39 040 6724711 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Corpo di revisione
Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione: 30 giorni
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2026/S 149-541601 (2026-08-03)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali (>20 nuovi appalti)

Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi (>20)