GARA 01-2022 - "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente della segnaletica lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
GARA 01-2022 "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente della segnaletica lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."; Importo complessivo € 4.211.049,00. Importo massimo, considerate le opzioni, € 9.474.860,25. Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2022-05-03. L'appalto è stato pubblicato su 2022-03-14.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
- • S.I.O.S.S. Società italiana operatori segnaletica stradale srl
- • SIAS SpA
- • VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL
- • Friuli-Venezia Giulia › Pordenone
- • Friuli-Venezia Giulia › Trieste
- • Friuli-Venezia Giulia › Udine
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2022-03-14 | Avviso di gara |
| 2022-12-21 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2022-03-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di manutenzione stradale
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di manutenzione stradale 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di manutenzione stradale 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pordenone 🏙️
Trieste 🏙️
Udine 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli venezia giulia strade s.p.a.
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fvgstrade.it 🌏
E-mail: gare.contratti@fvgs.it 📧
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-03-14 📅
Termine di presentazione: 2022-05-03 📅
Data di pubblicazione: 2022-03-18 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 055-139702
Numero GU-S: 55
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 9474860.25 EUR 💰
Denominazione del lotto: LOTTO 1-CIG 9122639FD7 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Pordenone"
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 508 750 EUR 💰
Durata: 730 giorni
Descrizione dei rinnovi:
Descrizione delle opzioni:
Denominazione del lotto: LOTTO 2-CIG 91189614AC "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia"
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 350 000 EUR 💰
Denominazione del lotto: LOTTO 3-CIG 9087209A16 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Udine"
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 352 299 EUR 💰
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2022-05-05 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 1) - "Incremento del valore soglia del coefficiente di illuminazione retroriflessa (RL) indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche"
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 2) - "Certificazioni"
ELEMENTO SUB. 3) - "Punti di raccolta"
ELEMENTO SUB. 4) - "Relazione tecnica"
Criterio di qualità (ponderazione): 40
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 5) - "Pianificazione del programma di intervento"
Prezzo (ponderazione): 20
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.fvgstrade.it 🌏
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia,7
Città postale: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 055-139702 (2022-03-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di manutenzione stradale
Breve descrizione:
GARA 01-2022 "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente della segnaletica lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."; Importo complessivo € 4.211.049,00. Importo massimo, considerate le opzioni, € 9.474.860,25. Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Mostra di più
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di manutenzione stradale 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di manutenzione stradale 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pordenone 🏙️
Trieste 🏙️
Udine 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli venezia giulia strade s.p.a.
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fvgstrade.it 🌏
E-mail: gare.contratti@fvgs.it 📧
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-03-14 📅
Termine di presentazione: 2022-05-03 📅
Data di pubblicazione: 2022-03-18 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 055-139702
Numero GU-S: 55
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 9474860.25 EUR 💰
Denominazione del lotto: LOTTO 1-CIG 9122639FD7 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Pordenone"
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
LOTTO 1-CIG 9122639FD7 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Pordenone". Importo complessivo dei lavori € 1.508.750,00 di cui € 1.451.050,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 57.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.394.687,50.
Mostra di più
Durata: 730 giorni
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni.Esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Mostra di più
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
Mostra di più
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
LOTTO 2-CIG 91189614AC "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia". Importo complessivo dei lavori € 1.350.000,00 di cui € 1.300.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.037.500,00.
Mostra di più
Denominazione del lotto: LOTTO 3-CIG 9087209A16 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Udine"
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:
LOTTO 3-CIG 9087209A16 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Udine". Importo complessivo dei lavori € 1.352.299,00 di cui € 1.300.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 52.299,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.042.672,75.
Mostra di più
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2022-05-05 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 1) - "Incremento del valore soglia del coefficiente di illuminazione retroriflessa (RL) indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche"
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 2) - "Certificazioni"
ELEMENTO SUB. 3) - "Punti di raccolta"
ELEMENTO SUB. 4) - "Relazione tecnica"
Criterio di qualità (ponderazione): 40
Criterio di qualità (nome): ELEMENTO SUB. 5) - "Pianificazione del programma di intervento"
Prezzo (ponderazione): 20
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.fvgstrade.it 🌏
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia,7
Città postale: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 055-139702 (2022-03-14)
Avviso di aggiudicazione (2022-12-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 2779407.93 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-12-21 📅
Data di pubblicazione: 2022-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 248-716810
Si riferisce all'avviso: 2022/S 055-139702
Numero GU-S: 248
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2022-12-20 📅
Nome: S.i.o.s.s. società italiana operatori segnaletica stradale srl
Città postale: Ronchi dei legionari
Paese: Italia 🇮🇹
Gorizia 🏙️
Nome: Veneta sicurezza e segnaletica stradale srl
Città postale: Due carrare
Paese: Padova 🏙️
Nome: Sias spa
Città postale: Darfo boario terme
Paese: Brescia 🏙️
Valore totale dell'appalto: 995948.93 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2022-12-12 📅
Valore totale dell'appalto: 890 580 EUR 💰
892 879 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4
5
Fonte: OJS 2022/S 248-716810 (2022-12-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 2779407.93 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-12-21 📅
Data di pubblicazione: 2022-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 248-716810
Si riferisce all'avviso: 2022/S 055-139702
Numero GU-S: 248
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2022-12-20 📅
Nome: S.i.o.s.s. società italiana operatori segnaletica stradale srl
Città postale: Ronchi dei legionari
Paese: Italia 🇮🇹
Gorizia 🏙️
Nome: Veneta sicurezza e segnaletica stradale srl
Città postale: Due carrare
Paese: Padova 🏙️
Nome: Sias spa
Città postale: Darfo boario terme
Paese: Brescia 🏙️
Valore totale dell'appalto: 995948.93 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2022-12-12 📅
Valore totale dell'appalto: 890 580 EUR 💰
892 879 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4
5
Fonte: OJS 2022/S 248-716810 (2022-12-21)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕