ACCORDO QUADRO PER LAVORI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE E PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEL DEMANIO IDRICO E DELLE AREE DI COMPETENZA DEL SETTORE DISTRETTO RENO

Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei corsi d’acqua arginati e non arginati assegnati e facenti parte, per competenza, del reticolo idrografico dell’ UT Bologna, quali lo sfalcio, il taglio di esemplari arborei, il decespugliamento, il disboscamento in alveo e dei rilevati arginali e loro pertinenze e delle opere accessorie, la chiusura di tane di animali, il recupero di materiale vegetale/arboreo flottante in alveo, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza dell’UT Bologna, tra cui argini, chiaviche, fossi e cavi, traverse, briglie e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in generale tutte quelle opere realizzate dall’UT Bologna a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità, anche mediante movimentazione e/o asportazione di materiale litoide.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-08-24. L'appalto è stato pubblicato su 2022-06-30.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2022-06-30 Avviso di gara
2023-03-16 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2022-06-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione per opere idrauliche
Breve descrizione:
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei corsi d’acqua arginati e non arginati assegnati e facenti parte, per competenza, del reticolo idrografico dell’ UT Bologna, quali lo sfalcio, il taglio di esemplari arborei, il decespugliamento, il disboscamento in alveo e dei rilevati arginali e loro pertinenze e delle opere accessorie, la chiusura di tane di animali, il recupero di materiale vegetale/arboreo flottante in alveo, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza dell’UT Bologna, tra cui argini, chiaviche, fossi e cavi, traverse, briglie e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in generale tutte quelle opere realizzate dall’UT Bologna a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità, anche mediante movimentazione e/o asportazione di materiale litoide.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione per opere idrauliche 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Bologna 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Codice postale: 40122
Città postale: Bologna
Contatto
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ 🌏
E-mail: mauro.vogli@regione.emilia-romagna.it 📧
Telefono: +39 0515274737 📞
Fax: +39 0514689861 📠
URL dei documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 🌏
URL per la partecipazione: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-06-30 📅
Termine di presentazione: 2022-08-24 📅
Data di pubblicazione: 2022-07-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 127-360170
Numero GU-S: 127
Informazioni aggiuntive
L’accordo quadro avrà la durata di 4 anni, fatta salva la possibilità di un eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell’Accordo Quadro
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 97535608.40 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 97535608.40 EUR 💰
Durata: 1460 giorni
Informazioni aggiuntive:
L’accordo quadro avrà la durata di 4 anni, fatta salva la possibilità di un eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell’Accordo Quadro
Mostra di più
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Province di Bologna, Ferrara e Ravenna

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
l'operatore economico, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice deve essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (indicare la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è microimpresa, impresa piccola o media) da cui risulti che l’attività esercitata rientra nell’oggetto del presente appalto. Se l’operatore economico è straniero con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione deve essere prevista secondo le modalità dello Stato di residenza)
Mostra di più
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto:
Tutte le condizioni previste negli elaborati di progetto consultabili e scaricabili gratuitamente dal sul sito internet:
nella cartella: PROGETTO_2022_50_BO_ACCORDO_QUADRO.zip

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-08-25 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Luogo: Piattaforma telematica SATER:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Mauro Vogli
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ 🌏
URL dei documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 🌏
Indirizzo Internet: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via D'Azeglio n.54
Città postale: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0514293101 📞
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 051307834 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.120 e seguenti del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Settore Appalti
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Codice postale: 40122
Telefono: +39 0515275766 📞
E-mail: stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it 📧
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ 🌏
Fonte: OJS 2022/S 127-360170 (2022-06-30)
Avviso di aggiudicazione (2023-03-16)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: CIG 9296105C84
Valore totale dell'appalto: 96382590.28 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: VIALE SILVANI 6
Città postale: Bologna
Contatto
E-mail: stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it 📧
Telefono: +39 0515273157 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-03-16 📅
Data di pubblicazione: 2023-03-21 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 057-169455
Si riferisce all'avviso: 2022/S 127-360170
Numero GU-S: 57
Informazioni aggiuntive
L’accordo quadro ha durata di 4 anni, fatta salva la possibilità di un eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
L’accordo quadro ha durata di 4 anni, fatta salva la possibilità di un eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Mostra di più
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comuni ricadenti nella province di Bologna, Ferrara e Ravenna

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Criterio di qualità (ponderazione): 85
Prezzo (ponderazione): 15

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-02-22 📅
Nome: Consorzio INNOVA Società Cooperativa
Numero di registrazione nazionale: C.F. e P.I. n. 03539261200
Indirizzo postale: Via Giovanni Papini n. 18
Città postale: Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0514388814 📞
Paese: Bologna 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.consorzioinnova.it 🌏
Valore totale dell'appalto: 96382590.28 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ortensina Guidi

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Città postale: Bologna (BO)
E-mail: bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it 📧
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Settori Appali - Area Acquisizione Lavori Pubblici
Indirizzo postale: VIALE SILVANI 6
Città postale: Bologna
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it 🌏
Fonte: OJS 2023/S 057-169455 (2023-03-16)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Prodotti/servizi:
Lavori di costruzione Lavori per la costruzione completa o... Lavori di costruzione per opere idrauliche Lavori di regolazione di corsi...