GARA 06-2021: procedura aperta per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente – sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022

Friuli Venezia Giulia Strade SpA

GARA 06-2021: procedura aperta per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente – sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 – della divisione Esercizio strade regionali di interesse locale in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-09-03. L'appalto è stato pubblicato su 2021-07-19.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• 5 F POWER SRL
• AZ. AGR. MAZZOLINI LINO E FASIOLO PAOLA SS
• BILATO MARCELLO
• BOZ COSTRUZIONI SRL
• GASPARI SRL
• GUERIN ALVARO
• MENEGUZZI COSTRUZIONI DI MENEGUZZI DENIS E C. S.A.S.
• Parutto Srl
• REAL GREEN SRL UNIPERSONALE
• S.N.U.A. Srl
• SSG SRL
• VERDE SERVIZI SRLS

Chi?

• Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Cosa?

• Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi › Servizi di sgombero neve

Dove?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2021-07-19	Avviso di gara
2021-12-10	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2021-07-19)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di sgombero neve
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di sgombero neve 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di sgombero neve 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Udine 🏙️
Pordenone 🏙️
Trieste 🏙️
Gorizia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli Venezia Giulia Strade SpA
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fvgstrade.it 🌏
E-mail: gare.contratti@fvgs.it 📧
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
URL per la partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-07-19 📅
Termine di presentazione: 2021-09-03 📅
Data di pubblicazione: 2021-07-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 141-374273
Numero GU-S: 141

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 4478219.91 EUR 💰
Numero massimo di lotti per offerente: 2
Denominazione del lotto: Lotto 1 — CIG: 8822308EDC — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

Lotto 1 — CIG: 8822308EDC — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Carnia/Valcanale SSRR.UD 12,35,44 (Preone, Esemon, Lauco). Importo complessivo 47 757,57 EUR (45 394,95 EUR per servizi e 2 362,62 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 143 272,71 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 143272.71 EUR 💰
Durata: 212 giorni
Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 2 ulteriori annualità, alla luce della valutazione della convenienza, dei risultati e della copertura economica a disposizione. Esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il contraente è obbligato all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Denominazione del lotto: Lotto 2 — CIG: 882217946B — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

Lotto 2 — CIG: 882217946B — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Carnia/Valcanale SR.UD 73 (Lumiei). Importo complessivo 158 743,71 EUR (153 787,90 EUR per servizi e 4 955,81 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 476 231,13 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 476231.13 EUR 💰
Durata: 243 giorni
Denominazione del lotto: Lotto 3 — CIG: 8822345D65 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:

Lotto 3 — CIG: 8822345D65 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Carnia/Valcanale SR.UD 110 (Pramollo). Importo complessivo 136 307,61 EUR (130 243,10 EUR per servizi e 6 064,51 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 408 922,83 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 408922.83 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 4 — CIG: 8822374556 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:

Lotto 4 — CIG: 8822374556 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Carnia/Valcanale SR.UD 112 (AUPA). Importo complessivo 59 794,49 EUR (57 346,30 EUR per servizi e 2 448,19 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 179 383,47 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 179383.47 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 5 — CIG: 88226221FF — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 5
Breve descrizione:

Lotto 5 — CIG: 88226221FF — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Buja nord. Importo complessivo 41 700,00 EUR (39 615,00 EUR, per servizi e 2 085,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 125 100,00 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 125 100 EUR 💰
Durata: 151 giorni
Denominazione del lotto: Lotto 6 — CIG: 8822655D37 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 6
Breve descrizione:

Lotto 6 — CIG: 8822655D37 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Cividalese sud. Importo complessivo 42 500,00 EUR (40 375,00 EUR per servizi e 2 125,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 127 500,00 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 127 500 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 7 — CIG: 881364953D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 7
Breve descrizione:

Lotto 7 — CIG: 881364953D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona San Daniele nord. Importo complessivo 48 000,00 EUR (45 150,00 EUR per servizi e 2 850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 144 000 EUR 💰
Durata: 137 giorni
Denominazione del lotto: Lotto 8 — CIG: 881361592D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 8
Breve descrizione:

Lotto 8 — CIG: 881361592D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona San Daniele sud. Importo complessivo 48 000,00 EUR (45 150,00 EUR per servizi e 2 850,00EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Denominazione del lotto: Lotto 9 — CIG: 8813579B77 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 9
Breve descrizione:

Lotto 9 — CIG: 8813579B77 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Latisana sud. Importo complessivo 56 000,00 EUR (52 800,00 EUR per servizi e 3 200,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 168 000,00 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 168 000 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 10 — CIG: 8816141DB1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 10
Breve descrizione:

Lotto 10 — CIG: 8816141DB1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Palmanova nord. Importo complessivo 48 000,00 EUR (44 800,00 EUR per servizi e 3 200,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Denominazione del lotto: Lotto 11 — CIG: 88144580DA — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 11
Breve descrizione:

Lotto 11 — CIG: 88144580DA — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Palmanova sud. Importo complessivo 48 000,00 EUR (44 800,00 EUR per servizi e 3 200,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Denominazione del lotto: Lotto 12 — CIG: 8814408795 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 12
Breve descrizione:

Lotto 12 — CIG: 8814408795 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Cervignano nord. Importo complessivo 48 000,00 EUR (44 800,00 EUR per servizi e 3 200,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Denominazione del lotto: Lotto 13 — CIG: 8816156A13 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 13
Breve descrizione:

Lotto 13 — CIG: 8816156A13 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Udine zona Cervignano sud. Importo complessivo 48 000,00 EUR (44 800,00 EUR per servizi e 3 200,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 144 000,00 EUR.

Denominazione del lotto: Lotto 14 — CIG: 8825118DBF — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 14
Breve descrizione:

LOTTO 14 — CIG: 8825118DBF — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona A Sanvitese. Importo complessivo 39 993,78 EUR (37 994,09 EUR per servizi e 1 999,69 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 119 981,34 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 119981.34 EUR 💰
Durata: 152 giorni
Denominazione del lotto: Lotto 15 — CIG: 882512103D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 15
Breve descrizione:

Lotto 15 — CIG: 882512103D — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona B Pasianese. Importo complessivo 41 503,78 EUR (39 428,59 EUR per servizi e 2 075,19 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 124 511,34 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 124511.34 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 16 — CIG: 882513294E — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 16
Breve descrizione:

Lotto 16 — CIG: 882513294E — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona D Sacile e Caneva. Importo complessivo 60 458,10 EUR (57 435,20 EUR per servizi e 3 022,90 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 181 374,30 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 181374.30 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 17 — CIG: 8825144337 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 17
Breve descrizione:

Lotto 17 — CIG: 8825144337 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona E Roveredo e San Quirino. Importo complessivo 39 642,97 EUR (37 660,82 EUR per servizi e 1 982,15 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 118 928,91 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 118928.91 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 18 — CIG: 8825158EC1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 18
Breve descrizione:

Lotto 18 — CIG: 8825158EC1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona H Colvera. Importo complessivo 64 553,47 EUR (61 325,80 EUR per servizi e 3 227,67 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 193 660,41 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 193660.41 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 19 — CIG: 8825192AD1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 19
Breve descrizione:

Lotto 19 — CIG: 8825192AD1 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — Ambito di Pordenone zona L Piancavallo. Importo complessivo 65 262,85 EUR (61 999,71 EUR per servizi e 3 263,14 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 195 788,55 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 195788.55 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 20 — CIG: 88252212C2 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 20
Breve descrizione:

Lotto 20 — CIG: 88252212C2 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Pordenone zona M Val Cellina. Importo complessivo 48 428,02 EUR (46 006,62 EUR per servizi e 2 421,40 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 145 284,06 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 145284.06 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 21 — CIG: 8821332972 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 21
Breve descrizione:

Lotto 21 — CIG: 8821332972 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Trieste. Importo complessivo 178 593,62 EUR (169 663,94 EUR per servizi e 8 929,68 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 535 780,86 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 535780.86 EUR 💰
Denominazione del lotto: Lotto 22 — CIG: 8822878540 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022
Numero del lotto: 22
Breve descrizione:

Lotto 22 — CIG: 8822878540 — servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio — stagione invernale 2021/2022 — ambito di Gorizia. Importo complessivo 123 500,00 EUR (117 325,00 EUR per servizi e 6 175,00 EUR per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: 370 500,00 EUR.

Valore stimato al netto dell'IVA: 370 500 EUR 💰

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2021-09-07 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): aree logistiche
Criterio di qualità (ponderazione): 25
Criterio di qualità (nome): organizzazione del servizio
Criterio di qualità (ponderazione): 55
Prezzo (ponderazione): 20

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.fvgstrade.it 🌏
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza Unità d'Italia 7
Città postale: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2021/S 141-374273 (2021-07-19)

Avviso di aggiudicazione (2021-12-10)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

GARA 06-2021: procedura aperta per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente – sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio - stagione invernale 2021/2022 – della Divisione Esercizio strade regionali di interesse locale in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Valore totale dell'appalto: 715401.18 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli venezia giulia strade s.p.a.
Città postale: Trieste

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-12-10 📅
Data di pubblicazione: 2021-12-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 243-641439
Si riferisce all'avviso: 2021/S 141-374273
Numero GU-S: 243

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: LOTTO 1 - CIG 8822308EDC - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 1 - CIG 8822308EDC - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SSRR.UD 12,35,44 (Preone, Esemon, Lauco). - Importo complessivo € 47.757,57 (€ 45.394,95 per servizi e € 2.362,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 143.272,71.

Denominazione del lotto: LOTTO 2 - CIG 882217946B - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 2 - CIG 882217946B - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 73 (Lumiei). - Importo complessivo € 158.743,71 (€ 153.787,90 per servizi e € 4.955,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 476.231,13.

Denominazione del lotto: LOTTO 3 - CIG 8822345D65 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 3 - CIG 8822345D65 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 110 (Pramollo). - Importo complessivo € 136.307,61 (€ 130.243,10 per servizi e € 6.064,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 408.922,83.

Denominazione del lotto: LOTTO 4 - CIG 8822374556 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 4 - CIG 8822374556 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 112 (Aupa). - Importo complessivo € 59.794,49 (€ 57.346,30 per servizi e € 2.448,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 179.383,47.

Denominazione del lotto: LOTTO 5 - CIG 88226221FF - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 5 - CIG 88226221FF - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA BUJA NORD. - Importo complessivo € 41.700,00 (€ 39.615,00 per servizi e € 2.085,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 125.100,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 6 - CIG 8822655D37 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 6 - CIG 8822655D37 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CIVIDALESE SUD. - Importo complessivo € 42.500,00 (€ 40.375,00 per servizi e € 2.125,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 127.500,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 7 - CIG 881364953D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 7 - CIG 881364953D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE NORD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 45.150,00 per servizi e € 2.850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 8 - CIG 881361592D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 8 - CIG 881361592D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE SUD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 45.150,00 per servizi e € 2.850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 9 - CIG 8813579B77 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 9 - CIG 8813579B77 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA LATISANA SUD. - Importo complessivo € 56.000,00 (€ 52.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 168.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 10 - CIG 8816141DB1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 10 - CIG 8816141DB1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA PALMANOVA NORD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 11 - CIG 88144580DA - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 11 - CIG 88144580DA - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA PALMANOVA SUD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 12 - CIG 8814408795 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 12 - CIG 8814408795 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO NORD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 13 - CIG 8816156A13 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 13 - CIG 8816156A13 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO SUD. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00.

Denominazione del lotto: LOTTO 14 - CIG 8825118DBF - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 14 - CIG 8825118DBF - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA A SANVITESE. - Importo complessivo € 39.993,78 (€ 37.994,09 per servizi e € 1.999,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 119.981,34.

Denominazione del lotto: LOTTO 15 - CIG 882512103D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 15 - CIG 882512103D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA B PASIANESE. - Importo complessivo € 41.503,78 (€ 39.428,59 per servizi e € 2.075,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 124.511,34.

Denominazione del lotto: LOTTO 16 - CIG 882513294E - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 16 - CIG 882513294E - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA D SACILE E CANEVA. - Importo complessivo € 60.458,10 (€ 57.435,20 per servizi e € 3.022,90 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 181.374,30.

Denominazione del lotto: LOTTO 17 - CIG 8825144337 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 17 - CIG 8825144337 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA E ROVEREDO E SAN QUIRINO - Importo complessivo € 39.642,97 (€ 37.660,82 per servizi e € 1.982,15 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 118.928,91.

Denominazione del lotto: LOTTO 18 - CIG 8825158EC1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 18 - CIG 8825158EC1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA H COLVERA. - Importo complessivo € 64.553,47 (€ 61.325,80 per servizi e € 3.227,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 193.660,41.

Denominazione del lotto: LOTTO 19 - CIG 8825192AD1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 19 - CIG 8825192AD1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA L PIANCAVALLO. - Importo complessivo € 65.262,85 (€ 61.999,71 per servizi e € 3.263,14 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 195.788,55.

Denominazione del lotto: LOTTO 20 - CIG 88252212C2 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 20 - CIG 88252212C2 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA M VAL CELLINA. - Importo complessivo € 48.428,02 (€ 46.006,62 per servizi e € 2.421,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 145.284,06.

Denominazione del lotto: LOTTO 21 - CIG 8821332972 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 21 - CIG 8821332972 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Trieste. - Importo complessivo € 178.593,62 (€ 169.663,94 per servizi e € 8.929,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 535.780,86.

Denominazione del lotto: LOTTO 22 - CIG 8822878540 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022
Breve descrizione:

LOTTO 22 - CIG 8822878540 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti anti- ghiaccio - Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Gorizia. - Importo complessivo € 123.500,00 (€ 117.325,00 per servizi e € 6.175,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 370.500,00.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Aree logistiche
Organizzazione del servizio

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-11-15 📅
Nome: Az. agr. mazzolini lino e fasiolo paola ss
Città postale: villa santina
Paese: Italia 🇮🇹
Udine 🏙️
Valore totale dell'appalto: 37997.66 EUR 💰
Nome: Gaspari srl
Città postale: Sutrio
Valore totale dell'appalto: 41303.85 EUR 💰
Nome: Bilato marcello
Città postale: Pasian di prato
Valore totale dell'appalto: 37841.25 EUR 💰
Nome: Guerin alvaro
Città postale: Ronchis
Valore totale dell'appalto: 51969.25 EUR 💰
Nome: Real green srl unipersonale
Città postale: Castions di Strada
Valore totale dell'appalto: 42534.40 EUR 💰
Nome: Meneguzzi costruzioni di meneguzzi denis e c. s.a.s.
Città postale: Talmassons
Valore totale dell'appalto: 43484.16 EUR 💰
Nome: Ssg srl
Città postale: Villesse
Paese: Gorizia 🏙️
Valore totale dell'appalto: 44492.16 EUR 💰
Nome: Verde servizi srls
Città postale: Prata
Paese: Pordenone 🏙️
Valore totale dell'appalto: 40096.18 EUR 💰
Nome: 5 F POWER SRL
Città postale: Fontanafredda
Valore totale dell'appalto: 56437.64 EUR 💰
Nome: Parutto srl
Città postale: Maniago
Valore totale dell'appalto: 37759.93 EUR 💰
Nome: Boz costruzioni srl
Città postale: Barcis
Valore totale dell'appalto: 59579.95 EUR 💰
Nome: S.n.u.a. srl
Città postale: Clauzetto
Valore totale dell'appalto: 63402.86 EUR 💰
45244.36 EUR 💰
113257.53 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
1

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia,7
Città postale: Trieste
Fonte: OJS 2021/S 243-641439 (2021-12-10)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali (>20 nuovi appalti)

Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi (>20)