Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della «Food project area» nell’ambito del Mastercampus scienze e tecnologie
Università degli studi di Parma
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della Food project area nell’ambito del Mastercampus scienze e tecnologie dell’Università di Parma. Per una più completa descrizione di tali attività si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed ai suoi allegati, (nel prosieguo: CSA). Le caratteristiche dell’intervento sono meglio specificate nel progetto esecutivo approvato con delibera del consiglio di amministrazione CDA/18-12-2019/565 del 18.12.2019 che forma parte integrante del materiale di gara.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2020-04-06. L'appalto è stato pubblicato su 2020-02-24.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa?- • Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca › Lavori di costruzione di edifici universitari
- • Emilia-Romagna › Parma
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2020-02-24 | Avviso di gara |
| 2020-03-20 | Informazioni complementari |
| 2020-04-30 | Informazioni complementari |
| 2021-04-08 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2020-02-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di edifici universitari
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di edifici universitari 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Parma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Parma
Indirizzo postale: Via Università 12
Codice postale: 43121
Città postale: Parma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/19145 🌏
E-mail: pierangelo.spina@unipr.it 📧
Telefono: +039 0521906068 📞
URL dei documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
URL per la partecipazione: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-02-24 📅
Termine di presentazione: 2020-04-06 📅
Data di pubblicazione: 2020-02-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 040-093911
Numero GU-S: 40
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 8 210 000 EUR 💰
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 8 210 000 EUR 💰
Durata: 630 giorni
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Parma. Campus scienze e tecnologie
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-04-07 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Arc. Pierangelo Spina
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.unipr.it 🌏
URL dei documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: P.le Santafiora 7
Città postale: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0521287177 📞
E-mail: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0521208986 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.html 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Come da articoli 120 e seguenti codice del processo amministrativo.
Fonte: OJS 2020/S 040-093911 (2020-02-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di edifici universitari
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della Food project area nell’ambito del Mastercampus scienze e tecnologie dell’Università di Parma. Per una più completa descrizione di tali attività si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed ai suoi allegati, (nel prosieguo: CSA). Le caratteristiche dell’intervento sono meglio specificate nel progetto esecutivo approvato con delibera del consiglio di amministrazione CDA/18-12-2019/565 del 18.12.2019 che forma parte integrante del materiale di gara.
Mostra di più
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di edifici universitari 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Parma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Parma
Indirizzo postale: Via Università 12
Codice postale: 43121
Città postale: Parma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/19145 🌏
E-mail: pierangelo.spina@unipr.it 📧
Telefono: +039 0521906068 📞
URL dei documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
URL per la partecipazione: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-02-24 📅
Termine di presentazione: 2020-04-06 📅
Data di pubblicazione: 2020-02-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 040-093911
Numero GU-S: 40
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 8 210 000 EUR 💰
Breve descrizione:
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dalle relazioni specialistiche, dei quali l’appaltatore dichiara, nel presentare la propria offerta, di avere preso completa ed esatta conoscenza nonché di accettarne integralmente i contenuti.
Mostra di più
Durata: 630 giorni
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Parma. Campus scienze e tecnologie
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Iscrizione al registro delle imprese (C.C.I.A.A.). competente per territorio; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Mostra di più
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-04-07 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Arc. Pierangelo Spina
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.unipr.it 🌏
URL dei documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: P.le Santafiora 7
Città postale: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0521287177 📞
E-mail: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0521208986 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.html 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Come da articoli 120 e seguenti codice del processo amministrativo.
Fonte: OJS 2020/S 040-093911 (2020-02-24)
Informazioni complementari (2020-03-20)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: via Università 12
Contatto
Telefono: +39 0521906068 📞
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-03-20 📅
Termine di presentazione: 2020-05-27 📅
Data di pubblicazione: 2020-03-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 059-140677
Si riferisce all'avviso: 2020/S 040-093911
Numero GU-S: 59
Informazioni aggiuntive
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: arc. Pierangelo Spina
Fonte: OJS 2020/S 059-140677 (2020-03-20)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: via Università 12
Contatto
Telefono: +39 0521906068 📞
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-03-20 📅
Termine di presentazione: 2020-05-27 📅
Data di pubblicazione: 2020-03-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 059-140677
Si riferisce all'avviso: 2020/S 040-093911
Numero GU-S: 59
Informazioni aggiuntive
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della «Food project area» al campus scienze e tecnologie dell’Università di Parma.
CIG: 8194233EF9 — CUP: D94H14001090005
In relazione alla procedura sopra evidenziata, si comunica che in esecuzione dell'art. 103, comma 1 del DL 18 del 17.3.2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) sono stati modificati i termini di presentazione delle offerte e la data di convocazione della prima seduta pubblica.
A seguito della predetta rettifica i nuovi termini risultano essere i seguenti:
— il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 27.5.2020,
— la data di convocazione della prima seduta pubblica è posticipata alle ore 9:30 del 28.5.2020.
Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara.
Mostra di più
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: arc. Pierangelo Spina
Fonte: OJS 2020/S 059-140677 (2020-03-20)
Informazioni complementari (2020-04-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Parma
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-04-30 📅
Termine di presentazione: 2020-06-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-05-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 087-206127
Numero GU-S: 87
Informazioni aggiuntive
Fonte: OJS 2020/S 087-206127 (2020-04-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della Food Project Area nell’ambito del Mastercampus Scienze e tecnologie dell’Università di Parma. Per una più completa descrizione di tali attività si rimanda al capitolato speciale d’appalto e ai suoi allegati (nel proseguio CSA). Le caratteristiche dell’intervento sono meglio specificate nel progetto esecutivo approvato con delibera del consiglio di amministrazione CDA/18-12-2019/565 del 18.12.2019 che forma parte integrante del materiale di gara.
Mostra di più
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Parma
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-04-30 📅
Termine di presentazione: 2020-06-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-05-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 087-206127
Numero GU-S: 87
Informazioni aggiuntive
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della «Food Project Area» al campus scienze e tecnologie dell’Università di Parma.
CIG: 8194233EF9 — CUP: D94H14001090005.
In relazione alla procedura sopra evidenziata, si comunica che ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge dell'8.4.2020, n. 23 sono stati modificati i termini di presentazione delle offerte e la data di convocazione della prima seduta pubblica.
A seguito della predetta rettifica i termini sono così modificati:
— il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 30.6.2020,
— la data di convocazione della prima seduta pubblica è posticipata alle ore 9:30 del 1.7.2020.
Conseguentemente si intendono modificati i seguenti termini:
— il termine di richiesta chiarimenti è prorogato al 19.6.2020,
— il termine di pubblicazione dei chiarimenti richiesti è prorogato al 23.6.2020,
— il termine di richiesta del sopralluogo facoltativo è prorogato alle ore 12:00 del 15.6.2020.
Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara.
Mostra di più
Avviso di aggiudicazione (2021-04-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Valore totale dell'appalto: 7160929.99 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2021-04-08 📅
Data di pubblicazione: 2021-04-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 071-179968
Numero GU-S: 71
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Parma. Campus scienze e tecnologie.
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-02-16 📅
Nome: Allodi srl
Indirizzo postale: via Argonne 8/Bis
Città postale: Parma
Paese: Italia 🇮🇹
Parma 🏙️
Nome: Palaser srl
Città postale: Casale Monferrato (AL)
Paese: Alessandria 🏙️
Valore totale dell'appalto: 7160929.99 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: p.le Santafiora 7
Fonte: OJS 2021/S 071-179968 (2021-04-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’edificio 1 della Food Project Area nell’ambito del Mastercampus scienze e tecnologie dell’Università di Parma. Per una più completa descrizione di tali attività si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed ai suoi allegati (nel proseguio: CSA). Le caratteristiche dell’intervento sono meglio specificate nel progetto esecutivo approvato con delibera del consiglio di amministrazione CDA/18-12-2019/565 del 18.12.2019 che forma parte integrante del materiale di gara.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2021-04-08 📅
Data di pubblicazione: 2021-04-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 071-179968
Numero GU-S: 71
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Parma. Campus scienze e tecnologie.
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-02-16 📅
Nome: Allodi srl
Indirizzo postale: via Argonne 8/Bis
Città postale: Parma
Paese: Italia 🇮🇹
Parma 🏙️
Nome: Palaser srl
Città postale: Casale Monferrato (AL)
Paese: Alessandria 🏙️
Valore totale dell'appalto: 7160929.99 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: p.le Santafiora 7
Fonte: OJS 2021/S 071-179968 (2021-04-08)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
- Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)