Fornitura e posa in opera «chiavi in mano» seconda bocca forno ed apparecchiature accessorie, a completamento dell’impianto crematorio di Vicenza, compreso rifacimento refrattario prima bocca forno e lavori
Valore Città Amcps Srl
Fornitura e posa in opera «chiavi in mano» seconda bocca forno ed apparecchiature accessorie, a completamento dell’impianto crematorio di Vicenza, compreso rifacimento refrattario prima bocca forno e lavori accessori – CIG: 837837776B.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2020-09-07. L'appalto è stato pubblicato su 2020-07-24.
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2020-07-24 | Avviso di gara |
| 2021-03-09 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2020-07-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Forni crematori
Breve descrizione:
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Forni crematori 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Vicenza 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Valore città AMCPS srl
Indirizzo postale: contrà Ped. San Biagio 72
Codice postale: 36100
Città postale: Vicenza
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aimamcps.it 🌏
E-mail: protocollo@aimvicenza.it 📧
Telefono: +39 0444394911 📞
Fax: +39 0444321496 📠
URL dei documenti: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
URL per la partecipazione: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-07-24 📅
Termine di presentazione: 2020-09-07 📅
Data di pubblicazione: 2020-07-28 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 144-353560
Numero GU-S: 144
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 580 000 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 580 000 EUR 💰
Durata: 120 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Vicenza.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Capacità tecnica e professionale:
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 16:30
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-09-09 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosfera del complessivo impianto a due bocche ed unitario sistema di depurazione fumi, garantita per 10 anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Riduzione dei tempi di ultimazione delle prestazioni principali
Durata dei tempi di fermo totale impianto di cremazione
Estensione del periodo di garanzia «tutto compreso» dell’intero impianto di cremazione
Prezzo (ponderazione): 20
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: 1
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica
Contatto
URL dei documenti: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: sestiere Canareggio 2277-2278
Città postale: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0412403911 📞
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 📧
Fax: +39 0412759435 📠
Fonte: OJS 2020/S 144-353560 (2020-07-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Forni crematori
Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera «chiavi in mano» seconda bocca forno ed apparecchiature accessorie, a completamento dell’impianto crematorio di Vicenza, compreso rifacimento refrattario prima bocca forno e lavori accessori – CIG: 837837776B.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Forni crematori 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Vicenza 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Valore città AMCPS srl
Indirizzo postale: contrà Ped. San Biagio 72
Codice postale: 36100
Città postale: Vicenza
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aimamcps.it 🌏
E-mail: protocollo@aimvicenza.it 📧
Telefono: +39 0444394911 📞
Fax: +39 0444321496 📠
URL dei documenti: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
URL per la partecipazione: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-07-24 📅
Termine di presentazione: 2020-09-07 📅
Data di pubblicazione: 2020-07-28 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 144-353560
Numero GU-S: 144
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 580 000 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 580 000 EUR 💰
Durata: 120 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Vicenza.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Iscrizione nel registro nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso competenti ordini professionali.
Posizione economica e finanziaria:
— dichiarazione di due istituti bancari,
— dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019), pari ad almeno 1 000 000,00 EUR complessivi al netto di IVA.
— elenco delle principali forniture ed installazioni «chiavi in mano» di forni crematori per salme e resti umani e relative sezioni depurazione fumi (termine da interpretare in modo restrittivo ossia riferito a forni crematori e relative sezioni di depurazioni fumi e non a forniture di apparati accessori né a prestazioni riferite ad interventi di assistenza e manutenzione su impianti di cremazione o comunque connessi con gli impianti di cremazione) effettuate e concluse negli ultimi tre esercizi e regolarmente approvati (2017, 2018, 2019),
Mostra di più
— laddove il concorrente non coincida con il fornitore con il fornitore dell’impianto esistente al Cimitero maggiore di Vicenza, il concorrente dovrà presentare inoltre un elenco degli interventi di revamping, repowering, completamento e/o sostituzione di forni esistenti dando dimostrazione di aver maturato esperienza nel subentrare al fornitore originario sia in termini di interventi impiantistici sia in termini di presa in carico del piano di manutenzione anche di impianti o parti di impianto non di sua fabbricazione,
Mostra di più
— opere scorporabili e subappaltabili:
Rif. cat. OG1 «Edifici civili e industriali»: importo 142 000,00 EUR di cui 12 000,00 EUR per oneri per la sicurezza.
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 16:30
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-09-09 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosfera del complessivo impianto a due bocche ed unitario sistema di depurazione fumi, garantita per 10 anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Riduzione dei tempi di ultimazione delle prestazioni principali
Durata dei tempi di fermo totale impianto di cremazione
Estensione del periodo di garanzia «tutto compreso» dell’intero impianto di cremazione
Prezzo (ponderazione): 20
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: 1
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica
Contatto
URL dei documenti: http://portalegare.aimvicenza.it/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: sestiere Canareggio 2277-2278
Città postale: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0412403911 📞
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 📧
Fax: +39 0412759435 📠
Fonte: OJS 2020/S 144-353560 (2020-07-24)
Avviso di aggiudicazione (2021-03-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2021-03-09 📅
Data di pubblicazione: 2021-03-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 050-123827
Si riferisce all'avviso: 2020/S 144-353560
Numero GU-S: 50
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Vicenza
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): riduzione delle emissioni di inquinanti atmosfera del complessivo impianto a due bocche ed unitario sistema di depurazione fumi, garantita per 10 anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
riduzione dei tempi di ultimazione delle prestazioni principali
durata dei tempi di fermo totale impianto di cremazione
estensione del periodo di garanzia «tutto compreso» dell’intero impianto di cremazione
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: Sestiere Canareggio 2277/2278
Fonte: OJS 2021/S 050-123827 (2021-03-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera «chiavi in mano» seconda bocca forno ed apparecchiature accessorie, a completamento dell’impianto crematorio di Vicenza, compreso rifacimento refrattario prima bocca forno e lavori accessori — CIG: 837837776B.
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2021-03-09 📅
Data di pubblicazione: 2021-03-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 050-123827
Si riferisce all'avviso: 2020/S 144-353560
Numero GU-S: 50
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Vicenza
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): riduzione delle emissioni di inquinanti atmosfera del complessivo impianto a due bocche ed unitario sistema di depurazione fumi, garantita per 10 anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
riduzione dei tempi di ultimazione delle prestazioni principali
durata dei tempi di fermo totale impianto di cremazione
estensione del periodo di garanzia «tutto compreso» dell’intero impianto di cremazione
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: Sestiere Canareggio 2277/2278
Fonte: OJS 2021/S 050-123827 (2021-03-09)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕