Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari

Rete Ferroviaria Italiana

Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-06-30. L'appalto è stato pubblicato su 2020-05-18.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2020-05-18 Avviso di gara
2020-06-22 Informazioni complementari
2021-07-14 Avviso di aggiudicazione
2021-09-09 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2020-05-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di riparazione e ripristino
Numero di riferimento: DAC.077.2020
Breve descrizione:
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di riparazione e ripristino 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di riparazione e ripristino 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Marche 🏙️
Puglia 🏙️
Emilia-Romagna 🏙️
Sardegna 🏙️
Toscana 🏙️
Liguria 🏙️
Lombardia 🏙️
Campania 🏙️
Sicilia 🏙️
Calabria 🏙️
Lazio 🏙️
Piemonte 🏙️
Friuli-Venezia Giulia 🏙️
Veneto 🏙️
Verona 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino 25
Codice postale: 00159
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.rfi.it/ 🌏
E-mail: rfi-ad-dac@pec.rfi.it 📧
URL dei documenti: https://www.acquistionlinerfi.it 🌏
URL per la partecipazione: https://www.acquistionlinerfi.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-05-18 📅
Termine di presentazione: 2020-06-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-05-22 📅
Data di fine: 2023-01-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 099-238196
Numero GU-S: 99
Informazioni aggiuntive
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa. Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016.
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 654 352 160 EUR 💰
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Informazioni sui lotti:
La commissione di gara procederà all'apertura dei lotti ed all'assegnazione degli stessi secondo l'ordine decrescente degli importi a base di gara, come meglio esplicitato al punto J) del disciplinare di gara contenente una puntuale e precisa regolamentazione della procedura di gara e costituente parte integrante del presente bando di gara.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori –terminali e servizi di Ancona
Numero del lotto: 1 Ancona - CIG 82900383C6
Breve descrizione:
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di accordo quadro (allegato n. 10 al disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. 4 allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Mostra di più
Importo a base di gara: 30 511 297 EUR.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D), IV c) del disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
Mostra di più
— OG1 (categoria prevalente) per un importo di 11 904 697 EUR,
— OG11 (scorporabile) per un importo di 3 584 500 EUR,
— OS4 (scorporabile) per un importo di 1 926 000 EUR,
— OG2 (scorporabile) per un importo di 9 680 000 EUR,
— OS5 (scorporabile) per un importo di 1 423 100 EUR,
— OS18A (scorporabile) per un importo di 1 177 000 EUR,
— OG12 (scorporabile) per un importo di 495 000 EUR,
— OS21 (scorporabile) per un importo di 321 000 EUR.
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente a 2 555 492 EUR.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive tariffe allegate allo schema di accordo quadro posto a base di gara (allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun contratto applicativo.
Valore stimato al netto dell'IVA: 48 207 849 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Mostra di più
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 9.153.389.
Mostra di più
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €8.543.163. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: J54H14000550001
Informazioni aggiuntive:
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Mostra di più
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bari
Numero del lotto: 2 Bari - CIG 8290039499
Breve descrizione:
I lavori oggetto dell'appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Mostra di più
Importo a base di gara: € 10.375.500.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
Mostra di più
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 4.750.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.605.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.105.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.168.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 222.500
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.064.265.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Valore stimato al netto dell'IVA: 16 393 290 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.112.650.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €2.905.140. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Informazioni aggiuntive:
E' previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Mostra di più
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bologna
Numero del lotto: 3 Bologna - CIG 829004056C
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 35.018.000
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 18.892.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 7.042.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.694.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 3.550.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 210.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 1.640.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 501.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 489.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 3.643.010.
Valore stimato al netto dell'IVA: 55 328 440 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 10.505.400. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €9.805.040. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Cagliari
Numero del lotto: 4 Cagliari - CIG 829004163F
Breve descrizione:
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
Importo a base di gara: € 8.695.849.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 3.880.361
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.275.490
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.849.998
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.370.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 162.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 158.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.040.399.
Valore stimato al netto dell'IVA: 13 739 442 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie.La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 2.608.755.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €2.434.838. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Firenze
Numero del lotto: 5 Firenze - CIG 8290042712
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 27.644.310
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 15.124.720
OG11 (scorporabile) per un importo di € 4.571.470
OS4 (scorporabile) per un importo di € 3.517.200
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.050.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 881.160
OG12 (scorporabile) per un importo di € 1.061.760
OS21 (scorporabile) per un importo di € 913.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 3.521.431.
Valore stimato al netto dell'IVA: 43 678 010 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 8.293.293.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €7.740.407. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Genova
Numero del lotto: 6 Genova - CIG 82900437E5
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 18.002.750.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 8.753.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.203.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.985.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.522.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 315.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 534.750
OG12 (scorporabile) per un importo di € 349.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 341.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.955.950.
Valore stimato al netto dell'IVA: 28 444 345 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a €5.400.825. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €5.040.770. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Milano
Numero del lotto: 7 Milano - CIG 82900448B8
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 51.480.552.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 27.875.600
OG11 (scorporabile) per un importo di € 5.181.600
OS4 (scorporabile) per un importo di € 3.192.600
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.040.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 2.570.752
OS18A (scorporabile) per un importo di € 6.120.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 3.000.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 6.123.576.
Valore stimato al netto dell'IVA: 81 339 272 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni. Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe.
Mostra di più
L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 15.444.166.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €14.414.555. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Napoli
Numero del lotto: 8 Napoli - CIG 829004598B
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 42.431.575.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 21.011.250
OG11 (scorporabile) per un importo di € 11.417.500
OS4 (scorporabile) per un importo di € 6.457.500
OG2 (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 782.775
OG12 (scorporabile) per un importo di € 866.250
OS21 (scorporabile) per un importo di € 846.300
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 5.639.513.
Valore stimato al netto dell'IVA: 67 041 889 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 12.729.473. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare € 11.880.841. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Palermo
Numero del lotto: 9 Palermo - CIG 8290046A5E
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 13.285.000.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 4.440.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.285.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.970.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.260.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 330.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.870.700.
Valore stimato al netto dell'IVA: 20 990 300 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.985.500. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.719.800. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Reggio Calabria
Numero del lotto: 10 Reggio Calabria - CIG 8290047B31
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 16.830.000.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 7.962.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 4.728.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.240.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 500.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 200.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 500.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 350.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 350.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 2.204.820.
Valore stimato al netto dell'IVA: 26 591 400 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 5.049.000. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €4.712.400. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Roma
Numero del lotto: 11 Roma - CIG 8290048C04
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 81.267.163.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 40.225.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 14.441.558
OS4 (scorporabile) per un importo di € 16.000.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 8.050.605
OG12 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 9.867.562
Valore stimato al netto dell'IVA: 128 402 118 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 24.380.149. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €22.754.806. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Torino
Numero del lotto: 12 Torino - CIG 8290049CD7
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 31.103.190.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 12.857.340
OG11 (scorporabile) per un importo di € 11.308.500
OS4 (scorporabile) per un importo di € 4.620.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 374.850
OG12 (scorporabile) per un importo di € 451.500
OS21 (scorporabile) per un importo di € 441.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 4.383.650.
Valore stimato al netto dell'IVA: 49 143 040 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 9.330.957. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €8.708.893. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Trieste
Numero del lotto: 13 Trieste - CIG 8290050DAA
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 12.523.251.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 5.992.761
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.873.213
OS4 (scorporabile) per un importo di € 740.750
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.509.614
OS2A (scorporabile) per un importo di 278.913
OG12 (scorporabile) per un importo di € 305.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 298.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.229.457.
Valore stimato al netto dell'IVA: 19 786 735 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.756.975. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.506.510. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Venezia
Numero del lotto: 14 Venezia - CIG 8290051E7D
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 20.809.500.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 12.876.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 5.091.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 500.000
OG2 (scorporabile) per un importo di €525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 178.500
OG12 (scorporabile) per un importo di € 564.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 550.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 2.419.610.
Valore stimato al netto dell'IVA: 32 879 010 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 6.242.850. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €5.826.660. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Verona
Numero del lotto: 15 Verona - CIG 8290052F50
Breve descrizione:
Importo a base di gara: € 14.169.000.
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 7.225.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.355.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 338.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 902.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 430.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 419.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.805.830.
Valore stimato al netto dell'IVA: 22 387 020 EUR 💰
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a €4.250.700. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Mostra di più
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.967.320. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Regioni Marche — Abruzzo — Umbria — Lazio — Emilia Romagna — i luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’allegato n. 2 dello schema di accordo quadro.
Regioni Puglia - Basilicata - Molise - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Emilia Romagna - Toscana - Lombardia - Veneto - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regione Sardegna - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Toscana - Emilia Romagna - Liguria - Umbria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Liguria e Piemonte - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Lombardia - Piemonte - Emilia Romagna - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Campania - Molise - Basilicata - Lazio - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regione Sicilia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Calabria - Campania - Basilicata - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Lazio - Abruzzo - Umbria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Piemonte - Lombardia - Valle D'Aosta - Liguria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Friuli-Venezia Giulia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Veneto - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Regioni Trentino - Alto Adige - Veneto - Lombardia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Posizione economica e finanziaria:
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Capacità tecnica e professionale:
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
• Soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del Disciplinare
• Documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del Disciplinare
• Condizioni di partecipazione e relative verifiche: v. punto D) del Disciplinare
• Soccorso istruttorio: v. punto D) del Disciplinare
• Subappalto: v. punto E) del Disciplinare
• Avvalimento: v. punto E) del Disciplinare
• Verifica dell’offerta anomala: v. punto J) del Disciplinare
• Spese di stipula: v. punto M) del Disciplinare
• Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto Q) del Disciplinare
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara, come specificato al punto F.1) del Disciplinare. L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del Disciplinare nella misura del 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro, incrementata:
Mostra di più
• in caso di ribasso superiore al 10 %, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %;
• in caso di ribasso superiore al 20 %, di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10 % fino al 20 %, e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del Sistema di Qualità delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nelle modalità previste al punto F) del Disciplinare. L'aggiudicatario deve stipulare le polizze di cui all’art.13 dello schema di Accordo Quadro.
Mostra di più
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalto verranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro posto a base di gara.
Condizioni di esecuzione del contratto:
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 7 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-07-06 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: In ragione dell'emergenza Covid 19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del coronavirus, RFI svolgerà le sedute di gara in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica.
Informazioni aggiuntive: Si rinvia rispettivamente al punto K) e J) del Disciplinare di gara.
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali/organizzative
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Proposta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 50
Prezzo (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali/organizzative
Proposta tecnica

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.gare.rfi.it 🌏
URL dei documenti: https://www.acquistionlinerfi.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Abilitazione al portale acquisti di RFI.
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul portale acquisti RFI al sito: https://www.acquistionlinerfi.it ove è possibile trovare il regolamento per l’accesso al portale delle gare online di RFI SpA.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al portale dovranno preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione, secondo le modalità riportate nel sito: https://www.acquistionlinerfi.it. Si precisa, inoltre, che l'abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara, per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e l’espletamento dell’intera procedura di gara. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Mostra di più
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Chiarimenti.
È possibile chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzionalità di messaggistica della gara online (area «messaggi»), da inoltrare entro il 15
Mostra di più

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 smi
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Fonte: OJS 2020/S 099-238196 (2020-05-18)
Informazioni complementari (2020-06-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell'esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane ed Impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della direzione Fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.acquistionlinerfi.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-06-22 📅
Termine di presentazione: 2020-07-13 📅
Data di pubblicazione: 2020-06-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 121-297458
Si riferisce all'avviso: 2020/S 099-238196
Numero GU-S: 121
Fonte: OJS 2020/S 121-297458 (2020-06-22)
Avviso di aggiudicazione (2021-07-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete ferroviaria italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto: 654 352 160 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Rete ferroviaria italiana

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-07-14 📅
Data di pubblicazione: 2021-07-19 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 137-365617
Numero GU-S: 137

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Bari
Breve descrizione:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
Importo a base di gara: 10 375 500 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo dell'opzione: 3 112 650 EUR.
Importo massimo della proroga tecnica: 2 905 140 EUR.
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: J54H14000550001.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Cagliari
Breve descrizione: Importo a base di gara: 8 695 849 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo dell'opzione: 2 608 755 EUR.
Importo massimo della proroga tecnica: 2 434 838 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Firenze
Breve descrizione: Importo a base di gara: 27 644 310 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 8 293 293 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 7 740 407 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Genova
Breve descrizione: Importo a base di gara: 18 002 750 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 5 400 825 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 5 040 770 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Reggio Calabria
Breve descrizione: Importo a base di gara: 16 830 000 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 5 049 000 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 4 712 400 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Roma
Breve descrizione: Importo a base di gara: 81 267 163 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 24 380 149 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 22 754 806 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Torino
Breve descrizione: Importo a base di gara: 31 103 190 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 9 330 957 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 8 708 893 EUR.
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Verona
Breve descrizione: Importo a base di gara: 14 169 000 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: 4 250 700 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 3 967 320 EUR.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Regioni Puglia — Basilicata — Molise.
Regione Sardegna.
Regioni Toscana – Emilia Romagna — Liguria — Umbria.
Regioni Liguria e Piemonte.
Regioni Calabria — Campania — Basilicata.
Regioni Lazio — Abruzzo — Umbria.
Regioni Piemonte — Lombardia — Valle D'Aosta — Liguria.
Regioni Trentino — Alto Adige — Veneto — Lombardia.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-07-08 📅
Nome: IM.A.F. srl
Città postale: Conegliano (TV)
Paese: Italia 🇮🇹
Veneto 🏙️
Nome: S.A.S. srl (mandante)
Città postale: Santa Maria Capua Vetere (CE)
Paese: Campania 🏙️
Nome: consorzio Simplex scarl (mandante)
Città postale: Roma
Paese: Lazio 🏙️
Nome: Costruzioni meridionali srl
Città postale: Giugliano in campania (na)
Valore totale dell'appalto: 10 375 500 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-06-28 📅
Nome: SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI Spa (Capogruppo/Mandataria)
Città postale: Roma
Nome: AUROS ELEVATOR S.r.l. (Mandante)
Valore totale dell'appalto: 8 695 849 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-07-09 📅
Nome: Mi.cos. s.p.a. (capogruppo mandataria)
C.r. costruzioni s.p.a. (mandante)
Ivecos s.p.a. (mandante)
Città postale: Belluno (bl)
Nome: Gruppo simet s.r.l. (mandante)
Città postale: Novara
Paese: Piemonte 🏙️
Valore totale dell'appalto: 27 644 310 EUR 💰
Nome: Centro meridionale costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria)
Città postale: Casoria (na)
Nome: Kam costruzioni s.r.l. (mandante)
Città postale: Afragola (na)
Nome: Operazione s.r.l. (mandante)
Città postale: Napoli
Nome: Del vecchio s.r.l. (mandante)
Valore totale dell'appalto: 18 002 750 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-06-15 📅
Nome: Omnia servitia srl
Città postale: Pescara
Paese: Abruzzo 🏙️
Valore totale dell'appalto: 16 830 000 EUR 💰
Nome: SE.GI. SPA (Capogruppo mandataria)
Maceg srl (mandante)
Zappa benedetto s.r.l. (mandante)
Città postale: Sulmona (aq)
Nome: MATTIA COSTRUZIONI S.r.l. (MANDANTE)
Città postale: Aquino (fr)
Nome: Paravia elevators’ service srl (mandante)
Città postale: Salerno
Valore totale dell'appalto: 81 267 163 EUR 💰
Nome: QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. Capogruppo Mandataria
Città postale: Morbegno (so)
Paese: Lombardia 🏙️
Nome: D’ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. Mandante
Città postale: Montorio al vomano (te)
Nome: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.p.A. Mandante
Città postale: Mirandola (mo)
Paese: Emilia-Romagna 🏙️
Nome: GIANNI BENVENUTO S.P.A. Mandante
Città postale: Cernobbio (co)
Nome: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. (Mandante)
Valore totale dell'appalto: 31 103 190 EUR 💰
Nome: VENETA21 S.R.L. (Capogruppo Mandataria)
Città postale: Alpago (bl)
Nome: PIEMME IMPIANTI S.R.L. (Mandante)
Città postale: Thiene (vi)
Nome: GRIEC.A.M. S.R.L. (Mandante)
Valore totale dell'appalto: 14 169 000 EUR 💰

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Giuseppe Albanese

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Fonte: OJS 2021/S 137-365617 (2021-07-14)
Avviso di aggiudicazione (2021-09-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi diAncona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto: 654 352 160 EUR 💰

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25
Contatto
E-mail: b.capirchio@rfi.it 📧

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-09-09 📅
Data di pubblicazione: 2021-09-14 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 178-464589
Numero GU-S: 178

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Ancona
Breve descrizione: Importo a base di gara: € 30 511 297.
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: €9.153.389
Importo massimo proroga tecnica: € 8.543.163
Denominazione del lotto: Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione dellaDirezione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bologna
Breve descrizione: Importo a base di gara: € 35.018.000 .
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: €10.505.400
Importo massimo proroga tecnica: €9.805.040
Numero del lotto: 7 Milano - CIG CIG 82900448B8
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: € 15.444.166.
Importo massimo proroga tecnica: € 14.414.555.
Breve descrizione:
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino diimpianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti divandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Mostra di più
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: € 12.729.473.
Importo massimo proroga tecnica: € 11.880.841.
Importo massimo opzione: € 3.985.500.
Importo massimo proroga tecnica: € 3.719.800.
Importo massimo opzione: € 6.242.850.
Importo massimo proroga tecnica: €5.826.660.
Breve descrizione: lavori consistono principalmente in:
Descrizione delle opzioni:
Importo massimo opzione: € 3.756.975.
Importo massimo proroga tecnica: € 3.506.510.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Regioni Marche — Abruzzo — Umbria — Lazio — Emilia Romagna
Regioni Emilia Romagna - Toscana - Lombardia - Veneto
Regioni Lombardia - Piemonte - Emilia Romagna
Regioni Campania - Molise - Basilicata - Lazio
Regione Sicilia
Regione Veneto
Regione Friuli-Venezia Giulia

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-08-04 📅
Nome: Camar soc. coop.
Città postale: CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) - ISOLATO MAESTÀ N.2
Paese: Bologna 🏙️
Nome: CODIMAR SRL (mandante)
Paese: Roma 🏙️
Nome: Icr impianti e costruzioni srl (mandante)
Nuova rima srl (mandante)
Città postale: Torino
Paese: Torino 🏙️
Valore totale dell'appalto: 30 511 297 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-07-29 📅
Nome: EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (Capogruppo/Mandataria)
Paese: Teramo 🏙️
Nome: MASPERO ELEVATORI S.P.A. (Mandante)
Città postale: Appiano gentile (co)
Paese: Como 🏙️
Valore totale dell'appalto: 35 018 000 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-08-03 📅
Nome: Francesco Comune Costruzioni S.r.l. (Capogruppo/Mandataria)
Città postale: Giugliano in Campania (NA)
Paese: Napoli 🏙️
Nome: Infratech Consorzio Stabile S.c.ar.l. (Mandante)
Città postale: Milano
Paese: Milano 🏙️
Nome: Gruppo Millepiani S.p.A. (Mandante)
Città postale: Misinto (MB)
Paese: Monza e della Brianza 🏙️
Valore totale dell'appalto: 51 480 552 EUR 💰
Nome: BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)
DEL BO S.p.A. (MANDANTE)
DEL BO ROMA S.r.l. (MANDANTE)
Valore totale dell'appalto: 42 431 575 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-09-06 📅
Nome: CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.COOP. – SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria)
Città postale: Forli
Paese: Forlì-Cesena 🏙️
Nome: Ma.t.i. group s.p.a.
Città postale: Salerno (sa)
Paese: Salerno 🏙️
Nome: Star lift s.r.l.
Città postale: Rimini
Paese: Rimini 🏙️
Valore totale dell'appalto: 13 285 000 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-09-07 📅
Nome: Guerrato spa
Città postale: Rovigo
Paese: Rovigo 🏙️
Valore totale dell'appalto: 12 523 251 EUR 💰
Nome: S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria)
FADEP S.r.l. (Mandante)
GRIVAN GROUP S.P.A. (Mandante)
Valore totale dell'appalto: 20 809 500 EUR 💰

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Giuseppe albanese

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Città postale: Roma
Fonte: OJS 2021/S 178-464589 (2021-09-09)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Nord-Ovest Piemonte Liguria Lombardia Sud Campania Puglia Calabria Isole
Fornitori:
AUROS ELEVATOR S.r.l. (Mandante) BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (CAPOGRUPPO... C.R. Costruzioni S.p.A. (mandante) CAMAR SOC. COOP. CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.... Codimar srl (mandante) CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E... consorzio Simplex scarl (mandante) COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO... Costruzioni Meridionali Srl
Prodotti/servizi:
Lavori di costruzione Lavori di completamento degli edifici Altri lavori di completamento di edifici Lavori di riparazione e ripristino