Acquisto di casse di manovra elettrica da PL oltre eventuale opzione – annualità 2020-2022

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Beni ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF. In alternativa ritenuta valida la verifica di conformità rilasciata da RFI relativa al prodotto da fornire, eseguita con buon esito e, con data successiva all’ultima edizione delle specifiche tecniche. L’impresa si impegna entro cinque giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU o della verifica di conformità rilasciata da RFI. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-10-28. L'appalto è stato pubblicato su 2019-09-13.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2019-09-13 Avviso di gara
2020-04-06 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2019-09-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Attrezzature ferroviarie
Breve descrizione:
Beni ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF. In alternativa ritenuta valida la verifica di conformità rilasciata da RFI relativa al prodotto da fornire, eseguita con buon esito e, con data successiva all’ultima edizione delle specifiche tecniche. L’impresa si impegna entro cinque giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU o della verifica di conformità rilasciata da RFI. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Attrezzature ferroviarie 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di formazione 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Nord-Est 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Indirizzo postale: Via Foro Boario 27
Codice postale: 44122
Città postale: Ferrara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fer.it 🌏
E-mail: fer@legalmail.it 📧
Telefono: +39 0532979337 📞
Fax: +39 0532977619 📠
URL dei documenti: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏
URL per la partecipazione: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-09-13 📅
Termine di presentazione: 2019-10-28 📅
Data di pubblicazione: 2019-09-18 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 180-439475
Numero GU-S: 180

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 2554867.50 EUR 💰
Breve descrizione:
Acquisto di casse di manovra elettriche per passaggi a livello, manovelle per manovra a mano di emergenza e relativa ricambistica (C.P.V. 34940000-8 – Attrezzature ferroviarie) e servizio di formazione del personale FER(C.P.V. 80500000-9 – Servizi di formazione) come meglio descritto nello schema di contratto allegato. Tempie modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali econsecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopraindicato.
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: 2554867.50 EUR 💰
Durata: 12 mesi
Descrizione dei rinnovi:
Le eventuali opzioni saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER allo scadere di ciascuna annualità,ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.
Mostra di più
Descrizione delle opzioni:
Le eventuali opzioni saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER allo scadere di ciascuna annualità,ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale. Allo scadere del termine di mesi 12 dall’emissione del primo ordine ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato (quale delle due avvenga prima) il contratto sarà risolto. Entro lo stesso termine il contratto potrà essere rinnovato a pari condizioni ad insindacabile giudizio di FER. Il rinnovo potrà essere esercitato per 2 annualità.
Mostra di più

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Capacità tecnica e professionale:
Requisito speciale di aver eseguito con buon esito nei 36 mesi precedenti alla pubblicazione della presente forniture di materiale di cui la specifica tecnica FS_ST_IS.02.749_B per un importo pari a quello posto a base gara.
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6, c. 2, lett. h), del D.Lgs. 162/07 nonché al paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per ilrilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6.2017). In alternativa sarà ritenuta valida la verifica di conformità rilasciata da RFI relativa al prodotto da fornire, eseguita con buon esito e con data successiva all’ultima edizione delle specifiche tecniche. L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU o della verifica di conformità rilasciata da RFI.
Mostra di più
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzia a corredo dell’offerta nella misura del 2 % dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.Lgs. 50/16.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 sull’importo contrattuale per il primo anno al netto di eventuali riduzioni di cui l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell’opzione di rinnovo.
Mostra di più

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Informazioni sull'asta elettronica:
Si vedano i manuali operativi disponibili alla pagina https://fer.albofornitori.net/gare
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2019-10-28 📅
Ora di apertura delle offerte: 15:00

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: U.O. Gare
Indirizzo Internet: www.fer.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏
URL dei documenti: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città postale: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 051307834 📞
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0514293154 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html 🌏
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: TAR dell'Emilia-Romagna
Fonte: OJS 2019/S 180-439475 (2019-09-13)
Avviso di aggiudicazione (2020-04-06)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: 80282376C0
Breve descrizione:
Beni ritenuti idonei solo laddove dotati di autorizzazione all’utilizzo (AU) rilasciata da ANSF. In alternativa ritenuta valida la verifica di conformità rilasciata da RFI relativa al prodotto da fornire, eseguita con buon esito e, con data successiva all’ultima edizione delle specifiche tecniche. L’impresa si impegna entro cinque giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU o della verifica di conformità rilasciata da RFI. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto: 2554867.50 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferrovie Emilia Romagna srl
Indirizzo postale: via Foro Boario 27

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-04-06 📅
Data di pubblicazione: 2020-04-08 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 070-167539
Si riferisce all'avviso: 2019/S 180-439475
Numero GU-S: 70

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Acquisto di casse di manovra elettriche per passaggi a livello, manovelle per manovra a mano di emergenza e relativa ricambistica (CPV 34940000-8 – attrezzature ferroviarie) e servizio di formazione del personale FER (CPV 80500000-9 – servizi di formazione) come meglio descritto nello schema di contratto allegato. Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali econsecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico escarico, già incluse nell’importo a base gara sopra indicato.
Mostra di più
Descrizione delle opzioni:
Le eventuali opzioni saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER allo scadere di ciascuna annualità, ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale. Allo scadere del termine di mesi 12 dall’emissione del primo ordine ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato (quale delle due avvenga prima) il contratto sarà risolto. Entro lo stesso termine il contratto potrà essere rinnovato a pari condizioni ad insindacabile giudizio di FER. Il rinnovo potrà essere esercitato per due annualità.
Mostra di più

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): come da sistema di valutazione delle offerte
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2020-04-02 📅
Nome: Wegh Group SpA
Città postale: Fornovo di Taro
Paese: Italia 🇮🇹
Parma 🏙️
Valore totale dell'appalto: 2554867.50 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: UO gare

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Emilia Romagna
Fonte: OJS 2020/S 070-167539 (2020-04-06)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Nord-Est Emilia-Romagna
Prodotti/servizi:
Attrezzature di trasporto e prodotti... Varie attrezzature di trasporto e parti... Attrezzature ferroviarie Servizi di istruzione e formazione Servizi di formazione