Procedura ristretta per affidamento tramite piattaforma intercent-ER, relativa a fornitura di beni digitali per PNRR CLASSROOM
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MARVELLI
PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER RELATIVA A FORNITURA DI BENI DIGITALI PER PNRR CLASSROOM - CUP C94D23000290006 - CUI F91069350402202300001
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2023-08-03. L'appalto è stato pubblicato su 2023-07-19.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa? Dove?- • Emilia-Romagna › Rimini
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2023-07-19 | Avviso di gara |
| 2023-09-15 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2023-07-19)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Apparecchiature informatiche
Breve descrizione:
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Apparecchiature informatiche 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Rimini 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto comprensivo alberto marvelli
Indirizzo postale: VIA COVIGNANO N. 238
Codice postale: 47923
Città postale: Rimini
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.icmarvelli.edu.it/ 🌏
E-mail: rnic80600r@istruzione.it 📧
Telefono: +39 0541787891 📞
URL dei documenti: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
URL per la partecipazione: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-07-19 📅
Termine di presentazione: 2023-08-03 📅
Data di pubblicazione: 2023-07-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 140-446824
Numero GU-S: 140
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 170491.80 EUR 💰
Breve descrizione:
Durata: 12 mesi
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: M4C1I3.2-2022-961-P-21723 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Allegato 1
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE PRESSO CCIAA e REGISTRO RAEE
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto: SI VEDA IL CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Numero previsto di candidati: 5
Criteri oggettivi per la scelta del numero limitato di candidati: VEDASI DISCIPLINARE
Procedura accelerata: ULTIMAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ENTRO IL 30/09/2023
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Data di invio degli inviti: 2023-08-06 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RUP / DS Prof.ssa Eva Bambagiotti
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
URL dei documenti: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale emilia romagna
Indirizzo postale: VIA D'AZEGLIO N. 54
Città postale: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2023/S 140-446824 (2023-07-19)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Apparecchiature informatiche
Breve descrizione:
PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER RELATIVA A FORNITURA DI BENI DIGITALI PER PNRR CLASSROOM - CUP C94D23000290006 - CUI F91069350402202300001
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Apparecchiature informatiche 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Rimini 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto comprensivo alberto marvelli
Indirizzo postale: VIA COVIGNANO N. 238
Codice postale: 47923
Città postale: Rimini
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.icmarvelli.edu.it/ 🌏
E-mail: rnic80600r@istruzione.it 📧
Telefono: +39 0541787891 📞
URL dei documenti: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
URL per la partecipazione: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-07-19 📅
Termine di presentazione: 2023-08-03 📅
Data di pubblicazione: 2023-07-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 140-446824
Numero GU-S: 140
Informazioni aggiuntive
L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DOVRA' AVVENIRE SOLO PREVIO ESECUZIONE DEL COLLAUDO E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA ENTRO 60/90 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 170491.80 EUR 💰
Breve descrizione:
CON TALE AFFIDAMENTO LA STAZIONE APPALTANTE SI PROPONE DI DOTARSI DI BENI DIGITALI E INFORMATICI UTILI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI N. 8 PLESSI DEL COMPRENSIVO.
TUTTI I BENI FORNITI DEVONO ESSERE RISPONDENTI AI REQUISITI DNSH (DO NO SIGNIFICAT HARM)
L'OPERATORE ECONOMICO, OLTRE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, DEVE ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO RAEE ED ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA DELIBERA ANAC N. 122 DEL 16 MARZO 2022
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: M4C1I3.2-2022-961-P-21723 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Allegato 1
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE PRESSO CCIAA e REGISTRO RAEE
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto: SI VEDA IL CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Numero previsto di candidati: 5
Criteri oggettivi per la scelta del numero limitato di candidati: VEDASI DISCIPLINARE
Procedura accelerata: ULTIMAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ENTRO IL 30/09/2023
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Data di invio degli inviti: 2023-08-06 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RUP / DS Prof.ssa Eva Bambagiotti
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
URL dei documenti: https://www.icmarvelli.edu.it/amministrazione-trasparente 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale emilia romagna
Indirizzo postale: VIA D'AZEGLIO N. 54
Città postale: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2023/S 140-446824 (2023-07-19)
Avviso di aggiudicazione (2023-09-15)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-09-15 📅
Data di pubblicazione: 2023-09-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 181-567552
Si riferisce all'avviso: 2023/S 140-446824
Numero GU-S: 181
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): qualità-consegna-disponibilità-welfare aziendale
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-09-07 📅
Nome: C2 S.R.L.
Indirizzo postale: VIA PIETRO FERRARONI 9
Città postale: Cremona
Codice postale: 25100
Paese: Italia 🇮🇹
Cremona 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.c2group.it 🌏
Valore totale dell'appalto: 169319.45 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RUP / DS Prof.ssa Roberta Badioli
Fonte: OJS 2023/S 181-567552 (2023-09-15)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER RELATIVA A FORNITURA DI BENI DIGITALI PER PNRR CLASSROOM - CUP C94D23000290006 - CUI F91069350402202300001 - CIG 997431591E
Valore totale dell'appalto: 170491.80 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2023-09-15 📅
Data di pubblicazione: 2023-09-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 181-567552
Si riferisce all'avviso: 2023/S 140-446824
Numero GU-S: 181
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): qualità-consegna-disponibilità-welfare aziendale
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-09-07 📅
Nome: C2 S.R.L.
Indirizzo postale: VIA PIETRO FERRARONI 9
Città postale: Cremona
Codice postale: 25100
Paese: Italia 🇮🇹
Cremona 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.c2group.it 🌏
Valore totale dell'appalto: 169319.45 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RUP / DS Prof.ssa Roberta Badioli
Fonte: OJS 2023/S 181-567552 (2023-09-15)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕