Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi), con unico operatore economico, manutenzioni civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento, mediante successivi contratti applicativi, di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in opere civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori negli immobili ubicati nel comprensorio di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A..
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2024-07-22. L'appalto รจ stato pubblicato su 2024-06-11.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
- โข Monsud S.p.a.
- โข Friuli-Venezia Giulia โบ Trieste
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-06-11 | Avviso di gara |
| 2025-01-09 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2024-06-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi), con unico operatore economico, manutenzioni civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0
Breve descrizione:
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di installazione di ingegneria meccanica ๐ฆ
Valore stimato al netto dell'IVA: 12 470 000 EUR ๐ฐ
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Identificativo interno:
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di installazione di ingegneria meccanica ๐ฆ
Sede principale o luogo di esecuzione: Basovizza TRIESTE (TS)
Localitร : Trieste
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Luogo di esecuzione: Trieste ๐๏ธ
Durata: 48.0 mesi
Durata
Data di inizio: 2025-03-12 ๐
Descrizione
Rinnovi massimi: 0
Informazioni sulle opzioni
Opzioni โ
Descrizione delle opzioni: durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi)
Criteri di assegnazione
Criterio di qualitร (nome): offerta tecnica
Criterio di qualitร (ponderazione): 75
Prezzo โ
Prezzo (ponderazione): 25
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta โ
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-07-22 12:00:00.000 ๐
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-07-25 09:00:00.000 ๐
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano ๐ฃ๏ธ
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con diversi operatori โ
Numero massimo di partecipanti: 1
Condizioni di gara
Data di apertura: 2024-07-25 09:00:00.000 ๐
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I criteri sono indicati nei documenti di gara.
Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I requisiti sono indicati nei documenti di gara.
Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione:
Descrizione dei motivi di esclusione:
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Numero di registrazione nazionale:
Indirizzo postale: S.S. 14 Km 163,5 in AREA Science Park
Codice postale: 34149
Cittร postale: Basovizza
Regione: Trieste ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Referente: Donatella Chicco
E-mail: donatella.chicco@elettra.eu ๐ง
Telefono: 0403758950 ๐
URL: https://www.elettra.eu/ ๐
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.elettra.eu/activities/acquisti/approvvigionamenti.html ๐
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attivitร principale
Istruzione
Comunicazione
URL dei documenti: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti//it/bandi/codice/G07858 ๐
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Ammnistrativo Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia
Numero di registrazione nazionale:
Indirizzo postale: Piazza Dell'Unita' d'Italia, 7
Cittร postale: Trieste
Regione: Trieste ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
E-mail: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it ๐ง
Telefono: +390406724711 ๐
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarร accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 114-350042 (2024-06-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi), con unico operatore economico, manutenzioni civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0
Breve descrizione:
Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento, mediante successivi contratti applicativi, di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in opere civili, elettrico-strumentali e meccanico-fluidistiche a servizio della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori negli immobili ubicati nel comprensorio di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A..
Mostra di piรน
Prodotti/servizi: Lavori di installazione di ingegneria meccanica ๐ฆ
Valore stimato al netto dell'IVA: 12 470 000 EUR ๐ฐ
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Identificativo interno:
1
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di installazione di ingegneria meccanica ๐ฆ
Sede principale o luogo di esecuzione: Basovizza TRIESTE (TS)
Localitร : Trieste
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Luogo di esecuzione: Trieste ๐๏ธ
Durata: 48.0 mesi
Durata
Data di inizio: 2025-03-12 ๐
Descrizione
Rinnovi massimi: 0
Informazioni sulle opzioni
Opzioni โ
Descrizione delle opzioni: durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi)
Criteri di assegnazione
Criterio di qualitร (nome): offerta tecnica
Criterio di qualitร (ponderazione): 75
Prezzo โ
Prezzo (ponderazione): 25
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
LOT-0001
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta โ
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-07-22 12:00:00.000 ๐
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-07-25 09:00:00.000 ๐
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano ๐ฃ๏ธ
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con diversi operatori โ
Numero massimo di partecipanti: 1
Condizioni di gara
Data di apertura: 2024-07-25 09:00:00.000 ๐
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I criteri sono indicati nei documenti di gara.
Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I requisiti sono indicati nei documenti di gara.
Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione:
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
Amministrazione controllata
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
+ altri 21
Cessazione di attivitร
Colpevole di false dichiarazioni, non รจ stato in grado di fornire i documenti richiesti e ha ottenuto informazioni riservate relative a tale procedura.
Concordato preventivo con i creditori
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
Corruzione
Fallimento
Frode
Gravi illeciti professionali
Insolvenza
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Pagamento dei contributi di sicurezza sociale
Pagamento di imposte
Partecipazione a un'organizzazione criminale
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto
Reati terroristici o reati connessi alle attivitร terroristiche
Riciclaggio di proventi di attivitร criminose o finanziamento del terrorismo
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro
Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
Causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 commaโฆ
โฆ 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 1 lett. g) del D.Lgs. 36/2023
Causa di esclusione non automatica ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023
Causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. e) del D.Lgs. 36/2023
Causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 comma 1 lett. c) e h), art.94 comma 2, art.94 comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door)
Causa di esclusione non automatica ai sensi dell'art.โฆ
โฆ 95 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 95 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 95 comma 1 lett. e) e art. 98 comma 3 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 98 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 36/2023
Causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D.Lgs. 36/2023
Causa di esclusione automatica ai sensi dell'art.โฆ
โฆ 94 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 94 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 94 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 98 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 94 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 36/2023
โฆ 94 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Numero di registrazione nazionale:
00697920320
Indirizzo postale: S.S. 14 Km 163,5 in AREA Science Park
Codice postale: 34149
Cittร postale: Basovizza
Regione: Trieste ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Referente: Donatella Chicco
E-mail: donatella.chicco@elettra.eu ๐ง
Telefono: 0403758950 ๐
URL: https://www.elettra.eu/ ๐
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.elettra.eu/activities/acquisti/approvvigionamenti.html ๐
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attivitร principale
Istruzione
Comunicazione
URL dei documenti: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti//it/bandi/codice/G07858 ๐
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Ammnistrativo Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia
Numero di registrazione nazionale:
80029240324
Indirizzo postale: Piazza Dell'Unita' d'Italia, 7
Cittร postale: Trieste
Regione: Trieste ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
E-mail: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it ๐ง
Telefono: +390406724711 ๐
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarร accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 114-350042 (2024-06-11)
Avviso di aggiudicazione (2025-01-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 12 470 000 EUR ๐ฐ
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 12 470 000 EUR ๐ฐ
Aggiudicazione del contratto
Viene assegnato un contratto/lotto โ
Numero di identificazione del lotto:
Numero di contratto:
Data di stipula del contratto: 2025-01-09 ๐
Titolo: Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
L'appalto รจ aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro โ
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di Stati non membri dell'Unione europea: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di altri Stati membri dell'UE: 0
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 12 470 000 EUR ๐ฐ
Identificativo dell'offerta:
Identificativo del lotto o gruppo di lotti:
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Monsud S.p.A.
Numero di registrazione nazionale:
Indirizzo postale: Corso Magenta, 83
Codice postale: 20123
Cittร postale: Milano (MI)
Regione: Milano ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Referente: monsud@legalmail.it
E-mail: monsud@legalmail.it ๐ง
Telefono: +39 0825-628301 ๐
Amministrazione aggiudicatrice
Attivitร principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Piazza Unitรยยยรยยรยรย d'Italia, 7
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/ ๐
Fonte: OJS 2025/S 008-019366 (2025-01-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed ai relativi edifici destinati ad uffici e laboratori
Mostra di piรน
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 12 470 000 EUR ๐ฐ
Aggiudicazione del contratto
Viene assegnato un contratto/lotto โ
Numero di identificazione del lotto:
LOT-0001
Numero di contratto:
936/2024
Data di stipula del contratto: 2025-01-09 ๐
Titolo: Affidamento di un Accordo Quadro di 36 mesi (prorogabile di 12 mesi) con un unico operatore economico per lavori di manutenzione della macchina di luce Elettra 2.0 ed relativi uffici e laboratori
L'appalto รจ aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro โ
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di Stati non membri dell'Unione europea: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di altri Stati membri dell'UE: 0
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 12 470 000 EUR ๐ฐ
Identificativo dell'offerta:
LOT-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti:
LOT-0001
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Monsud S.p.A.
Numero di registrazione nazionale:
00296690647
Indirizzo postale: Corso Magenta, 83
Codice postale: 20123
Cittร postale: Milano (MI)
Regione: Milano ๐๏ธ
Paese: Italia ๐ฎ๐น
Referente: monsud@legalmail.it
E-mail: monsud@legalmail.it ๐ง
Telefono: +39 0825-628301 ๐
Amministrazione aggiudicatrice
Attivitร principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Piazza Unitรยยยรยยรยรย d'Italia, 7
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/ ๐
Fonte: OJS 2025/S 008-019366 (2025-01-09)
Nuovi appalti in categorie correlate ๐