Affidamento dell'incarico di direzione e contabilità lavori per la realizzazione di un nuovo trampolino HS66 per il salto con gli sci – Zona sportiva di Pellizzano

Comune di Pellizzano

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione e contabilità lavori per la realizzazione di un nuovo trampolino HS66 per il salto con gli sci – Zona sportiva di Pellizzano.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-03-14. L'appalto è stato pubblicato su 2023-02-17.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Ing. VANZO PIETRO

Chi?

• Comune di Pellizzano

Cosa?

• Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Dove?

• Provincia Autonoma di Trento › Trento

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2023-02-17	Avviso di gara
2023-03-27	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2023-02-17)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Numero di riferimento: CIG 966086807B
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Trento 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pellizzano
Indirizzo postale: Via di Santa Maria 6
Codice postale: 38020
Città postale: Pellizzano
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.comune.pellizzano.tn.it 🌏
E-mail: comune@pec.comune.pellizzano.tn.it 📧
URL dei documenti: https://www.comune.pellizzano.tn.it 🌏
URL per la partecipazione: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-02-17 📅
Termine di presentazione: 2023-03-14 📅
Data di pubblicazione: 2023-02-22 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 038-111513
Numero GU-S: 38
Informazioni aggiuntive

Durata in giorni: 270 per l’ultimazione dei lavori oltre i giorni per presentare la contabilità finale.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 109566.24 EUR 💰
Breve descrizione:

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l'offerta tecnica ed economica ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), dell’art. 58.22 della Lp 26/93 e ss.mm., e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nonché del titolo III capo II sez. III del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, della L.P. 23 marzo 2020, n. 2, in conformità alle norme contenute nel disciplinare di gara, nell’elaborato “Criteri di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa” e nel rispetto – in quanto compatibili - degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e Linee Guida adottate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 dd. 18 febbraio 2022.

Valore stimato al netto dell'IVA: 109566.24 EUR 💰
Durata: 360 giorni
Informazioni aggiuntive:

Durata in giorni: 270 per l’ultimazione dei lavori oltre i giorni per presentare la contabilità finale.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Loc. Zona Sportiva - Pellizzano.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2023-03-14 📅
Ora di apertura delle offerte: 14:00
Luogo: Comune di Pellizzano, Piazza di Santa Maria, n. 6 – 38020

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: dott. Gasperini Alberto
URL dei documenti: https://www.comune.pellizzano.tn.it 🌏
URL per la partecipazione: www.acquistionline.pat.provincia.tn.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Città postale: Trento
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (cosiddetto codice del processo amministrativo), gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel termine perentorio di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

Fonte: OJS 2023/S 038-111513 (2023-02-17)

Avviso di aggiudicazione (2023-03-27)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 87 550 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-03-27 📅
Data di pubblicazione: 2023-03-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 065-191326
Si riferisce all'avviso: 2023/S 038-111513
Numero GU-S: 65

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Qualità
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-03-20 📅
Nome: Ing. VANZO PIETRO
Città postale: Rovereto
Paese: Italia 🇮🇹
Trento 🏙️
Valore totale dell'appalto: 87 550 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Il criterio non è solo il prezzo ma il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Fonte: OJS 2023/S 065-191326 (2023-03-27)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (>20 nuovi appalti)