PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’E.D.R. DI PORDENONE - 2022/2023

Avviso di gara (2022-06-22)
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Ente di decentramento regionale di pordenone
Indirizzo postale: Largo San Giorgio 12
Città postale: Pordenone
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: edoardo.faganello@pordenone.edrfvg.it 📧
Regione: Pordenone 🏙️
URL: http://www.pordenone.edrfvg.it 🌏
Comunicazione
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏
URL di partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’E.D.R. DI...”    Mostra di più
Prodotti/servizi: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 📦
Breve descrizione:
“Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale dell’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone...”    Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 2053317.80 💰
Informazioni sui lotti
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Ambito di applicazione dell'appalto
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare gli appalti combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
“A ciascun OE che ha presentato offerta e risulti primo per più lotti potrà essere aggiudicato 1 solo lotto. È possibile procedere con l’aggiudicazione ad...”    Mostra di più

1️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“AREA PORDENONESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 📦
Luogo di esecuzione: Pordenone 🏙️
Descrizione dell'appalto:
“AREA PORDENONESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023 SERVIZIO...”    Mostra di più
Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 555399.70 💰
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Descrizione
Durata: 365
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅
Descrizione
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi ed ulteriori 6 mesi di rinnovo

2️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“AREA SANVITESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“AREA SANVITESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023 SERVIZIO...”    Mostra di più
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 532372.20 💰
Descrizione
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi ed ulteriori 6 mesi

3️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“AREA MANIAGHESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 3
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“AREA MANIAGHESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023 SERVIZIO...”    Mostra di più
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 528564.20 💰

4️⃣
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“AREA SPILIMBERGHESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023”
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 4
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“AREA SPILIMBERGHESE_SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE DELLE OPERE IN VERDE LUNGO LA RETE STRADALE DELL’EDR DI PORDENONE - 2022/2023 SERVIZIO...”    Mostra di più
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 436981.70 💰

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Come da Disciplinare di Gara
Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata:
“Applicazione riduzioni dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinate dall’attuale...”    Mostra di più
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2022-07-20 12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2022-07-21 9:00 📅

Informazioni complementari
Informazioni sulla recidiva
Si tratta di un appalto ricorrente ✅
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 121-344455 (2022-06-22)