Gara 05-2021 — «Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento – Divisione esercizio S.S.-S.R.»

Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Procedura aperta 05-2021 suddivisa in nove lotti, avente ad oggetto Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento – Divisione esercizio S.S.-S.R. Importo complessivo 3 800 618,32 EUR (8 551 391,22 EUR tenendo conto di tutte le eventuali opzioni). Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-08-27. L'appalto è stato pubblicato su 2021-07-07.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Cosa?

• Lavori di costruzione di strade e autostrade › Lavori stradali › Lavori di manutenzione stradale

Dove?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2021-07-07	Avviso di gara
2021-12-28	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2021-07-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di manutenzione stradale
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di manutenzione stradale 📦
Codice CPV supplementare: Lavori di manutenzione stradale 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pordenone 🏙️
Trieste 🏙️
Udine 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli Venezia Giulia strade SpA
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fvgs.it 🌏
E-mail: gare.contratti@fvgs.it 📧
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-07-07 📅
Termine di presentazione: 2021-08-27 📅
Data di pubblicazione: 2021-07-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 132-349658
Numero GU-S: 132

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 8551391.22 EUR 💰
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Denominazione del lotto: CIG: 8774500277 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

Lotto 1 – CIG: 8774500277 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1

Valore stimato al netto dell'IVA: 420 160 EUR 💰
Durata: 730 giorni
Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni, alla luce della valutazione della convenienza, dei risultati e della copertura economica a disposizione. Esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il contraente è obbligato all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. La cd «proroga tecnica» non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Denominazione del lotto: CIG: 8774511B88 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

Lotto 2 – CIG: 8774511B88 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2

Descrizione dei rinnovi:

Denominazione del lotto: CIG: 8774528990 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:

Lotto 3 – CIG: 8774528990 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3

Valore stimato al netto dell'IVA: 298 480 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 879410335F — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:

Lotto 4 – CIG: 879410335F — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1

Valore stimato al netto dell'IVA: 243979.38 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 8794120167 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2
Numero del lotto: 5
Breve descrizione:

Lotto 5 – CIG: 8794120167 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2

Valore stimato al netto dell'IVA: 422245.57 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 87941244B3 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3
Numero del lotto: 6
Breve descrizione:

Lotto 6 – CIG: 87941244B3 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3

Valore stimato al netto dell'IVA: 466793.37 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 8791803958 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1
Numero del lotto: 7
Breve descrizione:

Lotto 7 – CIG: 8791803958 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1

Valore stimato al netto dell'IVA: 411 840 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 8792028307 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2
Numero del lotto: 8
Breve descrizione:

Lotto 8 – CIG: 8792028307 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2

Valore stimato al netto dell'IVA: 694 720 EUR 💰
Denominazione del lotto: CIG: 8792060D6C — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3
Numero del lotto: 9
Breve descrizione:

Lotto 9 – CIG: 8792060D6C — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3

Valore stimato al netto dell'IVA: 422 240 EUR 💰

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2021-08-31 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Criterio di qualità (nome): Certificazione OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro) [oppure ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro]
Aree logistiche per il servizio di pronto intervento
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Organizzazione dell'appalto
Criterio di qualità (ponderazione): 50
Prezzo (ponderazione): 20

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.fvgs.it 🌏
URL dei documenti: https://eappalti.regione.fvg.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza Unità d'Italia 7
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2021/S 132-349658 (2021-07-07)

Avviso di aggiudicazione (2021-12-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

procedura aperta 05-2021 suddivisa in nove lotti, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento – Divisione Esercizio S.S.-S.R. Importo complessivo € 3.800.618,32 (€ 8.551.391,22 tenendo conto di tutte le eventuali opzioni). Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Valore totale dell'appalto: 8551391.22 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Friuli venezia giulia strade s.p.a.
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fvgstrade.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-12-28 📅
Data di pubblicazione: 2021-12-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 255-673036
Si riferisce all'avviso: 2021/S 132-349658
Numero GU-S: 255

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Lotto 1 – CIG 8774500277 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone
Breve descrizione:

Lotto 1 – CIG 8774500277 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone. Importo complessivo: € 420.160,00 di cui € 404.000,00 per lavori/servizi ed € 16.160,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, considerate tutte le eventuali opzioni: € 945.360,00.

Descrizione delle opzioni:

la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd “proroga tecnica” non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Denominazione del lotto: Lotto 2 – CIG 8774511B88 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone
Breve descrizione:

Lotto 2 – CIG 8774511B88 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone. Importo complessivo dell’appalto: € 420.160,00 di cui € 404.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 16.160,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 945.360,00.

Denominazione del lotto: Lotto 3 – CIG 8774528990 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone.
Breve descrizione:

Lotto 3 – CIG 8774528990 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone. Importo complessivo dell’appalto: € 298.480,00 di cui € 287.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 11.480,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 671.580,00

Denominazione del lotto: Lotto 4 – CIG 879410335F - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Breve descrizione:

Lotto 4 – CIG 879410335F - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. Importo complessivo dell’appalto: € 243.979,38 di cui € 234.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 9.979,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 548.953,61

Denominazione del lotto: Lotto 5 – CIG 8794120167 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Breve descrizione:

Lotto 5 – CIG 8794120167 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. Importo complessivo dell’appalto: € 422.245,57 di cui € 406.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 16.245,57 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 950.052,53.

Denominazione del lotto: Lotto 6 – CIG 87941244B3 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Breve descrizione:

Lotto 6 – CIG 87941244B3 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. Importo complessivo dell’appalto: € 466.793,37 di cui € 450.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 16.793,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 1.050.285,08

Denominazione del lotto: Lotto 7 – CIG 8791803958 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine
Breve descrizione:

Lotto 7 – CIG 8791803958 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine. Importo complessivo dell’appalto: € 411.840,00 di cui € 396.000,00 per lavori/servizi soggetti a ribasso ed € 15.840,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 926.640,00.

Denominazione del lotto: Lotto 8 – CIG 8792028307 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine
Breve descrizione:

Lotto 8 – CIG 8792028307 - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine. Importo complessivo: € 694.720,00 di cui € 668.000,00 per lavori/servizi ed € 26.720,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, considerate tutte le eventuali opzioni, è pari a € 1.563.120,00

Denominazione del lotto: Lotto 9 – CIG 8792060D6C - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine
Breve descrizione:

Lotto 9 – CIG 8792060D6C - Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine. Importo complessivo: € 422.240,00 di cui € 406.000,00 per lavori/servizi ed € 16.240,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo del lotto, considerate tutte le eventuali opzioni, è pari a € 950.040,00.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Certificazione OHSAS 18001:2007 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro) [oppure ISO 45001:2018 Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro]

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-11-30 📅
Nome: Gi.pi.gi. srl
Indirizzo postale: Zona Industriale Pinedo n°2
Città postale: Claut
Paese: Italia 🇮🇹
Udine 🏙️
Valore totale dell'appalto: 322109.20 EUR 💰
Nome: Parutto srl
Indirizzo postale: Via Cristans n°5
Città postale: Maniago
Paese: Pordenone 🏙️
Valore totale dell'appalto: 371 680 EUR 💰
Nome: Zanini antonio srl unipersonale
Indirizzo postale: Via Spilimbergo n°164
Città postale: Martignacco
Valore totale dell'appalto: 240 219 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-11-17 📅
Nome: Sever srl
Indirizzo postale: Via Adriatica n°232
Città postale: Campoformido
Valore totale dell'appalto: 201344.58 EUR 💰
Nome: Edilverde srl
Indirizzo postale: Via Malignani n° 12
Valore totale dell'appalto: 359685.03 EUR 💰
Data di conclusione del contratto: 2021-12-01 📅
Nome: Pertot srl ecologia/servizi
Indirizzo postale: Via del Ponticello n°29
Città postale: Trieste
Paese: Trieste 🏙️
Valore totale dell'appalto: 403239.87 EUR 💰
Nome: Di piazza vante srl
Indirizzo postale: Via Statale n°2b
Città postale: Comeglians
Valore totale dell'appalto: 315057.60 EUR 💰
Nome: Costruzioni vidoni srl
Indirizzo postale: Via Pinzano n°23 – Fraz. Flagogna
Città postale: Forgaria del friuli
Valore totale dell'appalto: 300967.80 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
3
4
5

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.fvgstrade.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar friuli venezia giulia
Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia,7
Città postale: Trieste
Fonte: OJS 2021/S 255-673036 (2021-12-28)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento (>20)

Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade (16)

Lavori di costruzione di strade e autostrade (14)

Lavori stradali (6)