Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-06-30.
L'appalto è stato pubblicato su 2020-05-18.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari
DAC.077.2020
Prodotti/servizi: Lavori di riparazione e ripristino📦
Breve descrizione:
“Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori,...”
Breve descrizione
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 654 352 160 💰
Informazioni sui lotti
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Ambito di applicazione dell'appalto
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare gli appalti combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
“La commissione di gara procederà all'apertura dei lotti ed all'assegnazione degli stessi secondo l'ordine decrescente degli importi a base di gara, come...”
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare gli appalti combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti
La commissione di gara procederà all'apertura dei lotti ed all'assegnazione degli stessi secondo l'ordine decrescente degli importi a base di gara, come meglio esplicitato al punto J) del disciplinare di gara contenente una puntuale e precisa regolamentazione della procedura di gara e costituente parte integrante del presente bando di gara.
1️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori –terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori –terminali e servizi di Ancona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1 Ancona - CIG 82900383C6
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di riparazione e ripristino📦
Luogo di esecuzione: Marche🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Marche — Abruzzo — Umbria — Lazio — Emilia Romagna — i luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’allegato n. 2...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Marche — Abruzzo — Umbria — Lazio — Emilia Romagna — i luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’allegato n. 2 dello schema di accordo quadro.
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di accordo quadro (allegato n. 10 al disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di accordo quadro (allegato n. 10 al disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. 4 allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 30 511 297 EUR.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D), IV c) del disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
— OG1 (categoria prevalente) per un importo di 11 904 697 EUR,
— OG11 (scorporabile) per un importo di 3 584 500 EUR,
— OS4 (scorporabile) per un importo di 1 926 000 EUR,
— OG2 (scorporabile) per un importo di 9 680 000 EUR,
— OS5 (scorporabile) per un importo di 1 423 100 EUR,
— OS18A (scorporabile) per un importo di 1 177 000 EUR,
— OG12 (scorporabile) per un importo di 495 000 EUR,
— OS21 (scorporabile) per un importo di 321 000 EUR.
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente a 2 555 492 EUR.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive tariffe allegate allo schema di accordo quadro posto a base di gara (allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun contratto applicativo.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali/organizzative
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Proposta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 50
Prezzo (ponderazione): 30
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 48 207 849 💰
Durata
Data di fine: 2023-01-31 📅
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 9.153.389.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €8.543.163. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Informazioni sui fondi dell'Unione Europea: J54H14000550001
Descrizione
Informazioni aggiuntive:
“È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata)....”
Informazioni aggiuntive
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016.
2️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2 Bari - CIG 8290039499
Descrizione
Luogo di esecuzione: Puglia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Puglia - Basilicata - Molise - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Puglia - Basilicata - Molise - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell'appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell'appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 10.375.500.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 4.750.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.605.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.105.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.168.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 222.500
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.064.265.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali/organizzative
Criterio di qualità (nome): Proposta tecnica
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 16 393 290 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.112.650.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €2.905.140. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Mostra di più Descrizione
Informazioni aggiuntive:
“E' previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata)....”
Informazioni aggiuntive
E' previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
3️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bologna
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 3 Bologna - CIG 829004056C
Descrizione
Luogo di esecuzione: Emilia-Romagna🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Emilia Romagna - Toscana - Lombardia - Veneto - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Emilia Romagna - Toscana - Lombardia - Veneto - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell'appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell'appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 35.018.000
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 18.892.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 7.042.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.694.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 3.550.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 210.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 1.640.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 501.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 489.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 3.643.010.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 55 328 440 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 10.505.400. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €9.805.040. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
4️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Cagliari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 4 Cagliari - CIG 829004163F
Descrizione
Luogo di esecuzione: Sardegna🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regione Sardegna - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 8.695.849.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 3.880.361
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.275.490
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.849.998
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.370.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 162.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 158.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.040.399.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 13 739 442 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie.La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 2.608.755.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €2.434.838. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
5️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Firenze
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 5 Firenze - CIG 8290042712
Descrizione
Luogo di esecuzione: Toscana🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Toscana - Emilia Romagna - Liguria - Umbria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Toscana - Emilia Romagna - Liguria - Umbria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 27.644.310
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 15.124.720
OG11 (scorporabile) per un importo di € 4.571.470
OS4 (scorporabile) per un importo di € 3.517.200
OG2 (scorporabile) per un importo di € 1.050.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 881.160
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 1.061.760
OS21 (scorporabile) per un importo di € 913.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 3.521.431.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 43 678 010 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 8.293.293.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €7.740.407. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
6️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Genova
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 6 Genova - CIG 82900437E5
Descrizione
Luogo di esecuzione: Liguria🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Liguria e Piemonte - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 18.002.750.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 8.753.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.203.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.985.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.522.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 315.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 534.750
OG12 (scorporabile) per un importo di € 349.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 341.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.955.950.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 28 444 345 💰
Informazioni sulle varianti
Saranno accettate varianti ✅ Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a €5.400.825. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €5.040.770. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
7️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Milano
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 7 Milano - CIG 82900448B8
Descrizione
Luogo di esecuzione: Lombardia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Lombardia - Piemonte - Emilia Romagna - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Lombardia - Piemonte - Emilia Romagna - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 51.480.552.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 27.875.600
OG11 (scorporabile) per un importo di € 5.181.600
OS4 (scorporabile) per un importo di € 3.192.600
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.040.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 2.570.752
OS18A (scorporabile) per un importo di € 6.120.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 3.000.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 6.123.576.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 81 339 272 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni. Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe.
L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 15.444.166.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €14.414.555. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
8️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Napoli
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 8 Napoli - CIG 829004598B
Descrizione
Luogo di esecuzione: Campania🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Campania - Molise - Basilicata - Lazio - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Campania - Molise - Basilicata - Lazio - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 42.431.575.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 21.011.250
OG11 (scorporabile) per un importo di € 11.417.500
OS4 (scorporabile) per un importo di € 6.457.500
OG2 (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 782.775
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 866.250
OS21 (scorporabile) per un importo di € 846.300
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 5.639.513.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 67 041 889 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 12.729.473. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare € 11.880.841. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
9️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Palermo
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 9 Palermo - CIG 8290046A5E
Descrizione
Luogo di esecuzione: Sicilia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regione Sicilia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 13.285.000.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 4.440.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.285.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.970.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.260.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 330.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.870.700.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 20 990 300 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.985.500. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.719.800. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣0️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Reggio Calabria
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 10 Reggio Calabria - CIG 8290047B31
Descrizione
Luogo di esecuzione: Calabria🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Calabria - Campania - Basilicata - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Calabria - Campania - Basilicata - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 16.830.000.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 7.962.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 4.728.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 2.240.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 500.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 200.000
OS18A (scorporabile) per un importo di € 500.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 350.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 350.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 2.204.820.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 26 591 400 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 5.049.000. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €4.712.400. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣1️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Roma
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 11 Roma - CIG 8290048C04
Descrizione
Luogo di esecuzione: Lazio🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Lazio - Abruzzo - Umbria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 81.267.163.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 40.225.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 14.441.558
OS4 (scorporabile) per un importo di € 16.000.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 8.050.605
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 9.867.562
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 128 402 118 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 24.380.149. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €22.754.806. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣2️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Torino
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 12 Torino - CIG 8290049CD7
Descrizione
Luogo di esecuzione: Piemonte🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Piemonte - Lombardia - Valle D'Aosta - Liguria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Piemonte - Lombardia - Valle D'Aosta - Liguria - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 31.103.190.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 12.857.340
OG11 (scorporabile) per un importo di € 11.308.500
OS4 (scorporabile) per un importo di € 4.620.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 374.850
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 451.500
OS21 (scorporabile) per un importo di € 441.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 4.383.650.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 49 143 040 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 9.330.957. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €8.708.893. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣3️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Trieste
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 13 Trieste - CIG 8290050DAA
Descrizione
Luogo di esecuzione: Friuli-Venezia Giulia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Friuli-Venezia Giulia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 12.523.251.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 5.992.761
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.873.213
OS4 (scorporabile) per un importo di € 740.750
OG2 (scorporabile) per un importo di € 2.509.614
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OS2A (scorporabile) per un importo di 278.913
OG12 (scorporabile) per un importo di € 305.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 298.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.229.457.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 19 786 735 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 3.756.975. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.506.510. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣4️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Venezia
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 14 Venezia - CIG 8290051E7D
Descrizione
Luogo di esecuzione: Veneto🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Veneto - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro”
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 20.809.500.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 12.876.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 5.091.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 500.000
OG2 (scorporabile) per un importo di €525.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 178.500
OS18A (scorporabile) per un importo di € 525.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 564.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 550.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 2.419.610.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 32 879 010 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a € 6.242.850. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €5.826.660. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
1️⃣5️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Verona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 15 Verona - CIG 8290052F50
Descrizione
Luogo di esecuzione: Verona🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Regioni Trentino - Alto Adige - Veneto - Lombardia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello...”
Sede principale o luogo di esecuzione
Regioni Trentino - Alto Adige - Veneto - Lombardia - I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 2 dello schema di Accordo Quadro
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (Allegato n. 10 al Disciplinare di gara).
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 14.169.000.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono precisati alla lettera D) IV c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OG1 (categoria prevalente) per un importo di € 7.225.000
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.355.000
OS4 (scorporabile) per un importo di € 1.500.000
OG2 (scorporabile) per un importo di € 338.000
OS5 (scorporabile) per un importo di € 902.000
OG12 (scorporabile) per un importo di € 430.000
OS21 (scorporabile) per un importo di € 419.000
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 1.805.830.
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate allo schema di Accordo quadro posto a base di gara (Allegato n. 15).
Gli estremi della validazione del progetto esecutivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 22 387 020 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può, comunque, superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà, pertanto, pari a €4.250.700. Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui entro il 31/01/2023 sia già stata indetta la nuova procedura per l’affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/16.
Il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare €3.967.320. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
“• Soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del Disciplinare
• Documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del Disciplinare
• Condizioni di...”
Elenco e breve descrizione di regole e criteri
• Soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del Disciplinare
• Documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del Disciplinare
• Condizioni di partecipazione e relative verifiche: v. punto D) del Disciplinare
• Soccorso istruttorio: v. punto D) del Disciplinare
• Subappalto: v. punto E) del Disciplinare
• Avvalimento: v. punto E) del Disciplinare
• Verifica dell’offerta anomala: v. punto J) del Disciplinare
• Spese di stipula: v. punto M) del Disciplinare
• Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto Q) del Disciplinare
Mostra di più
Depositi e garanzie richiesti:
“L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara, come specificato al punto F.1) del Disciplinare....”
Depositi e garanzie richiesti
L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara, come specificato al punto F.1) del Disciplinare. L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del Disciplinare nella misura del 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro, incrementata:
• in caso di ribasso superiore al 10 %, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %;
• in caso di ribasso superiore al 20 %, di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10 % fino al 20 %, e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del Sistema di Qualità delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nelle modalità previste al punto F) del Disciplinare. L'aggiudicatario deve stipulare le polizze di cui all’art.13 dello schema di Accordo Quadro.
Mostra di più
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
“L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e...”
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalto verranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro posto a base di gara.
Mostra di più Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come...”
Condizioni di esecuzione del contratto
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con un unico operatore
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2020-06-30
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 7
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2020-07-06
10:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo):
“In ragione dell'emergenza Covid 19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del coronavirus, RFI svolgerà le sedute di gara in...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo)
In ragione dell'emergenza Covid 19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del coronavirus, RFI svolgerà le sedute di gara in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica.
Mostra di più
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura): Si rinvia rispettivamente al punto K) e J) del Disciplinare di gara.
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni aggiuntive
“Abilitazione al portale acquisti di RFI.
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul portale acquisti RFI al sito:...”
Abilitazione al portale acquisti di RFI.
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul portale acquisti RFI al sito: https://www.acquistionlinerfi.it ove è possibile trovare il regolamento per l’accesso al portale delle gare online di RFI SpA.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al portale dovranno preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione, secondo le modalità riportate nel sito: https://www.acquistionlinerfi.it. Si precisa, inoltre, che l'abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara, per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e l’espletamento dell’intera procedura di gara. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Chiarimenti.
È possibile chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzionalità di messaggistica della gara online (area «messaggi»), da inoltrare entro il 15 giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome:
“Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 smi”
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla...”
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Mostra di più
Fonte: OJS 2020/S 099-238196 (2020-05-18)
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
“Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell'esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori,...”
Breve descrizione
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell'esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane ed Impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della direzione Fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Informazioni complementari Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 099-238196
Cambiamenti Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: IV.2.2)
Numero di identificazione del lotto: Lotto n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Luogo del testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Vecchio valore
Data: 2020-06-30 📅
Tempo: 12:00
Nuovo valore
Data: 2020-07-13 📅
Tempo: 12:00
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: IV.2.7)
Numero di identificazione del lotto: Lotto n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Luogo del testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
Vecchio valore
Data: 2020-07-06 📅
Tempo: 10:00
Nuovo valore
Data: 2020-07-15 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2020/S 121-297458 (2020-06-22)
Avviso di aggiudicazione (2021-07-14) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: Rete ferroviaria italiana
Persona di contatto: Giuseppe Albanese
Regione: Roma🏙️
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
“Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori,...”
Breve descrizione
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete ferroviaria italiana SpA — Area terminali e servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 654 352 160 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti ✅ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Bari
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Puglia — Basilicata — Molise.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 10 375 500 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo dell'opzione: 3 112 650 EUR.
Importo massimo della proroga tecnica: 2 905 140 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Informazioni sui fondi dell'Unione Europea: J54H14000550001.
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Cagliari
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regione Sardegna.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 8 695 849 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo dell'opzione: 2 608 755 EUR.
Importo massimo della proroga tecnica: 2 434 838 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Firenze
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Toscana – Emilia Romagna — Liguria — Umbria.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 27 644 310 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 8 293 293 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 7 740 407 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Genova
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Liguria e Piemonte.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 18 002 750 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 5 400 825 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 5 040 770 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Reggio Calabria
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Calabria — Campania — Basilicata.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 16 830 000 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 5 049 000 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 4 712 400 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Roma
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Lazio — Abruzzo — Umbria.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 81 267 163 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 24 380 149 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 22 754 806 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Torino
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Piemonte — Lombardia — Valle D'Aosta — Liguria.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 31 103 190 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 9 330 957 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 8 708 893 EUR.” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori – Terminali e servizi di Verona
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Trentino — Alto Adige — Veneto — Lombardia.
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’allegato n. quattro allo schema di accordo quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di accordo quadro.
Importo a base di gara: 14 169 000 EUR.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: 4 250 700 EUR.
Importo massimo proroga tecnica: 3 967 320 EUR.”
Procedura Informazioni sull'accordo quadro
L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro
Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2020/S 099-238196
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 366-2021-8290039499
Numero di identificazione del lotto: 2 BARI
Data di stipula del contratto: 2021-07-08 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
L'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici ✅ Nome e indirizzo del contraente
Nome: IM.A.F. srl
Città postale: Conegliano (TV)
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Veneto🏙️
Il contraente è una PMI ✅
Nome: S.A.S. srl (mandante)
Città postale: Santa Maria Capua Vetere (CE)
Regione: Campania🏙️
Nome: consorzio Simplex scarl (mandante)
Città postale: Roma
Regione: Lazio🏙️
Nome: Costruzioni meridionali srl
Città postale: Giugliano in campania (na)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 10 375 500 💰
Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato
2️⃣
Numero di contratto: 368-2021-829004163F
Numero di identificazione del lotto: 4 Cagliari
Data di stipula del contratto: 2021-06-28 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI Spa (Capogruppo/Mandataria)
Città postale: Roma
Nome: AUROS ELEVATOR S.r.l. (Mandante)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 8 695 849 💰
3️⃣
Numero di contratto: 369-2021-8290042712
Numero di identificazione del lotto: 5 FIRENZE
Data di stipula del contratto: 2021-07-09 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Mi.cos. s.p.a. (capogruppo mandataria)
Nome: C.r. costruzioni s.p.a. (mandante)
Nome: Ivecos s.p.a. (mandante)
Città postale: Belluno (bl)
Nome: Gruppo simet s.r.l. (mandante)
Città postale: Novara
Regione: Piemonte🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 27 644 310 💰
4️⃣
Numero di contratto: 370-2021-82900437E5
Numero di identificazione del lotto: 6 GENOVA
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Centro meridionale costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria)
Città postale: Casoria (na)
Nome: Kam costruzioni s.r.l. (mandante)
Città postale: Afragola (na)
Nome: Operazione s.r.l. (mandante)
Città postale: Napoli
Nome: Del vecchio s.r.l. (mandante)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 18 002 750 💰
5️⃣
Numero di contratto: 374-2021-8290047B31
Numero di identificazione del lotto: 10 REGGIO CALABRIA
Data di stipula del contratto: 2021-06-15 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Omnia servitia srl
Città postale: Pescara
Regione: Abruzzo🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 16 830 000 💰
6️⃣
Numero di contratto: 375-2021-8290048C04
Numero di identificazione del lotto: 11 ROMA
Nome e indirizzo del contraente
Nome: SE.GI. SPA (Capogruppo mandataria)
Nome: Maceg srl (mandante)
Nome: Zappa benedetto s.r.l. (mandante)
Città postale: Sulmona (aq)
Nome: MATTIA COSTRUZIONI S.r.l. (MANDANTE)
Città postale: Aquino (fr)
Nome: Paravia elevators’ service srl (mandante)
Città postale: Salerno
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 81 267 163 💰
7️⃣
Numero di contratto: 377-2021-8290049CD7
Numero di identificazione del lotto: 12 TORINO
Nome e indirizzo del contraente
Nome: QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. Capogruppo Mandataria
Città postale: Morbegno (so)
Regione: Lombardia🏙️
Nome: D’ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. Mandante
Città postale: Montorio al vomano (te)
Nome: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.p.A. Mandante
Città postale: Mirandola (mo)
Regione: Emilia-Romagna🏙️
Nome: GIANNI BENVENUTO S.P.A. Mandante
Città postale: Cernobbio (co)
Nome: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. (Mandante)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 31 103 190 💰
8️⃣
Numero di contratto: 380-2021-8290052F50
Numero di identificazione del lotto: 15 VERONA
Nome e indirizzo del contraente
Nome: VENETA21 S.R.L. (Capogruppo Mandataria)
Città postale: Alpago (bl)
Nome: PIEMME IMPIANTI S.R.L. (Mandante)
Città postale: Thiene (vi)
Nome: GRIEC.A.M. S.R.L. (Mandante)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 14 169 000 💰
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome:
“Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.”
Nome
Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Mostra di più
Fonte: OJS 2021/S 137-365617 (2021-07-14)
Avviso di aggiudicazione (2021-09-09) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25
Persona di contatto: Giuseppe albanese
E-mail: b.capirchio@rfi.it📧
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
“Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori,...”
Breve descrizione
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti della fondazione FS Italiane ed impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione fabbricati viaggiatori di Rete Ferroviaria Italiana SpA — Area terminali e servizi diAncona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 654 352 160 💰
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Ancona
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Marche — Abruzzo — Umbria — Lazio — Emilia Romagna
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 30 511 297.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: €9.153.389
Importo massimo proroga tecnica: € 8.543.163” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione dellaDirezione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e...”
Titolo
Esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ricadenti nelle località di giurisdizione dellaDirezione Fabbricati Viaggiatori –Terminali e Servizi di Bologna
Mostra di più Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Emilia Romagna - Toscana - Lombardia - Veneto
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 35.018.000 .
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: €10.505.400
Importo massimo proroga tecnica: €9.805.040” Titolo
Numero di identificazione del lotto: 7 Milano - CIG CIG 82900448B8
Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Lombardia - Piemonte - Emilia Romagna
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 51.480.552.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 15.444.166.
Importo massimo proroga tecnica: € 14.414.555.” Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regioni Campania - Molise - Basilicata - Lazio
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino diimpianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti divandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 42.431.575.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 12.729.473.
Importo massimo proroga tecnica: € 11.880.841.” Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regione Sicilia
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 13.285.000.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 3.985.500.
Importo massimo proroga tecnica: € 3.719.800.” Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regione Veneto
Descrizione dell'appalto:
“I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
I lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino diimpianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti divandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 20.809.500.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 6.242.850.
Importo massimo proroga tecnica: €5.826.660.” Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Regione Friuli-Venezia Giulia
Descrizione dell'appalto:
“lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di...”
Descrizione dell'appalto
lavori consistono principalmente in:
a) interventi di manutenzione programmati di cui all’Allegato n. 4 allo schema di Accordo Quadro;
b) interventi di manutenzione non programmati, nonché interventi che si rendessero necessari per il ripristino diimpianti e fabbricati, a seguito di guasti, danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti divandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1 comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Importo a base di gara: € 12.523.251.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 3.756.975.
Importo massimo proroga tecnica: € 3.506.510.”
Aggiudicazione del contratto
Numero di contratto: 365-2021-82900383C6
Numero di identificazione del lotto: 1 ANCONA
Data di stipula del contratto: 2021-08-04 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Camar soc. coop.
Città postale: CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) - ISOLATO MAESTÀ N.2
Regione: Bologna🏙️
Nome: CODIMAR SRL (mandante)
Regione: Roma🏙️
Nome: Icr impianti e costruzioni srl (mandante)
Nome: Nuova rima srl (mandante)
Città postale: Torino
Regione: Torino🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 30 511 297 💰
Numero di contratto: 367-2021-829004056C
Numero di identificazione del lotto: 3 BOLOGNA
Data di stipula del contratto: 2021-07-29 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (Capogruppo/Mandataria)
Regione: Teramo🏙️
Nome: MASPERO ELEVATORI S.P.A. (Mandante)
Città postale: Appiano gentile (co)
Regione: Como🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 35 018 000 💰
Numero di contratto: 371-2021-82900448B8
Numero di identificazione del lotto: 7 MILANO
Data di stipula del contratto: 2021-08-03 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Francesco Comune Costruzioni S.r.l. (Capogruppo/Mandataria)
Città postale: Giugliano in Campania (NA)
Regione: Napoli🏙️
Nome: Infratech Consorzio Stabile S.c.ar.l. (Mandante)
Città postale: Milano
Regione: Milano🏙️
Nome: Gruppo Millepiani S.p.A. (Mandante)
Città postale: Misinto (MB)
Regione: Monza e della Brianza🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 51 480 552 💰
Numero di contratto: 372-2021-829004598B
Numero di identificazione del lotto: 8 NAPOLI
Nome e indirizzo del contraente
Nome: BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)
Nome: DEL BO S.p.A. (MANDANTE)
Nome: DEL BO ROMA S.r.l. (MANDANTE)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 42 431 575 💰
Numero di contratto: 373-2021-8290046A5E
Numero di identificazione del lotto: 9 PALERMO
Data di stipula del contratto: 2021-09-06 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome:
“CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.COOP. – SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo mandataria)”
Città postale: Forli
Regione: Forlì-Cesena🏙️
Nome: Ma.t.i. group s.p.a.
Città postale: Salerno (sa)
Regione: Salerno🏙️
Nome: Star lift s.r.l.
Città postale: Rimini
Regione: Rimini🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 13 285 000 💰
Numero di contratto: 378-2021-8290050DAA
Numero di identificazione del lotto: 13 TRIESTE
Data di stipula del contratto: 2021-09-07 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Guerrato spa
Città postale: Rovigo
Regione: Rovigo🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 12 523 251 💰
Numero di contratto: 379-2021-8290051E7D
Numero di identificazione del lotto: 14 VENEZIA
Nome e indirizzo del contraente
Nome: S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria)
Nome: FADEP S.r.l. (Mandante)
Nome: GRIVAN GROUP S.P.A. (Mandante)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 20 809 500 💰
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome:
“Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.”
Nome
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Mostra di più
Città postale: Roma
Fonte: OJS 2021/S 178-464589 (2021-09-09)