«Accordo quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali Produzione di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona».
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-09-28.
L'appalto è stato pubblicato su 2020-07-13.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Affidamento degli accordi quadro di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA
DAC.0090.2020”
Prodotti/servizi: Installazione di dispositivi di telecomunicazione📦
Breve descrizione:
“«Accordo quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Breve descrizione
«Accordo quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali Produzione di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona».
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 334 646 550 💰
Informazioni sui lotti
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Ambito di applicazione dell'appalto
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare gli appalti combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
“La commissione di gara procederà all'apertura dei lotti e all'assegnazione degli stessi secondo l'ordine decrescente degli importi a base di gara, come...”
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare gli appalti combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti
La commissione di gara procederà all'apertura dei lotti e all'assegnazione degli stessi secondo l'ordine decrescente degli importi a base di gara, come meglio esplicitato al punto J) del disciplinare di gara contenente una puntuale e precisa regolamentazione della procedura di gara e costituente parte integrante del presente bando di gara.
1️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A.Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
A.Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.T.P. di Ancona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1 D.T.P. di ANCONA - CIG 83693058F7
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni📦
Luogo di esecuzione: Ancona🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono elencati (nell'allegato n. 09 Elenco giurisdizioni delle direzioni territoriali Produzione di R.F.I. SpA)...”
Sede principale o luogo di esecuzione
I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono elencati (nell'allegato n. 09 Elenco giurisdizioni delle direzioni territoriali Produzione di R.F.I. SpA) al disciplinare di gara.
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n.12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n.12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Ancona, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 1 D.T.P. Ancona
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 16.590.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 7.798.300,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.831.300,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.160.400,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 673.200,00
TG01 (scorporabile) per un importo di € 170.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.952.280,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 492.150,00
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 824.400,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 512.370,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 137.300,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): caratteristiche aziendali/organizzative
Criterio di qualità (ponderazione): 15
Criterio di qualità (nome): proposta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 55
Prezzo (ponderazione): 30
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 24 719 100 💰
Durata
Data di fine: 2024-03-31 📅
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.977.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.152.100,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
Mostra di più Descrizione
Informazioni aggiuntive:
“È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (cosiddetta formazione...”
Informazioni aggiuntive
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (cosiddetta formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del lotto cui partecipa.
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016.
2️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Bari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2 D.T.P. di BARI - CIG 83693069CA
Descrizione
Luogo di esecuzione: Bari🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono elencati (nell'allegato n.09 Elenco giurisdizioni delle Direzioni Territoriali Produzione di R.F.I. S.p.A.)...”
Sede principale o luogo di esecuzione
I luoghi di intervento oggetto dell'appalto sono elencati (nell'allegato n.09 Elenco giurisdizioni delle Direzioni Territoriali Produzione di R.F.I. S.p.A.) al Disciplinare di gara.
Mostra di più
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n.12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n.12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Bari, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 2 D.T.P. Bari
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 16.650.000,00
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 9.591.050,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.369.000,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 967.000,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 475.200,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.378.080,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 347.400,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 120.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 828.900,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 522.270,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 132.800,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali/organizzative
Criterio di qualità (nome): Proposta tecnica
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 24 808 500 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.995.000,00
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.163.500,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
Mostra di più Descrizione
Informazioni aggiuntive:
“È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata)....”
Informazioni aggiuntive
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016.
3️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Bologna
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 3 D.T.P. di BOLOGNA - CIG 8369307A9D
Descrizione
Luogo di esecuzione: Bologna🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Bologna, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 3 D.T.P. Bologna
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 15.950.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 7.692.750,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 4.533.000,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 483.500,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 594.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.722.600,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 434.250,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 150.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 793.000,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 489.900,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 118.500,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 23 765 500 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.785.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.030.500,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
Mostra di più Descrizione
Informazioni aggiuntive:
“È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata)....”
Informazioni aggiuntive
È previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale obbligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipazione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa.
Si applica l’inversione procedurale ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016
4️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Cagliari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 4 D.T.P. di CAGLIARI - CIG 8369308B70
Descrizione
Luogo di esecuzione: itg27 🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Cagliari, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 4 D.T.P. Cagliari
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 6.500.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 4.830.425,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 478.500,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 290.100,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 178.200,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 516.780,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 45.000,00 e la categoria SOA OS28 pari a € 130.275,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 323.650,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 205.995,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 56,550,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 9 685 000 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 1.950.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 1.235.000,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
5️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Firenze.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 5 D.T.P. di FIRENZE - CIG 8369309C43
Descrizione
Luogo di esecuzione: Firenze🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Firenze, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 5 D.T.P. Firenze
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 22.450.000,00
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 11.953.400,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 4.960.400,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.547.200,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 673.200,00
TG01 (scorporabile) per un importo di € 170.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.952.280,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 492.150,00
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 1.117.400,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 701.370,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 174.300,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 33 450 500 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 6.735.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 4.265.500,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
6️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Genova.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 6 D.T.P. di GENOVA - CIG 8369310D16
Descrizione
Luogo di esecuzione: Genova🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Genova, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 6 D.T.P. Genova
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 16.500.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 10.582.600,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.078.000,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 483.500,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 396.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.148.400,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 289.500,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 100.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 822.000,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 522.000,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 142.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 24 585 000 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.950.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.135.000,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
7️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Milano.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 7 D.T.P. di MILANO - CIG 8369311DE9
Descrizione
Luogo di esecuzione: Milano🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Milano, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 7 D.T.P. Milano
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 20.900.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 8.283.700,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 4.326.000,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 4.158.100,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 712.800,00
TG01 (scorporabile) per un importo di € 180.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 2.067.120,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 521.100,00
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 1.039.600,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 651.180,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 139.200,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 31 141 000 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 6.270.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.971.000,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
8️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Napoli.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 8 D.T.P. di NAPOLI - CIG 8369312EBC
Descrizione
Luogo di esecuzione: Napoli🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Napoli, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 8 D.T.P. Napoli
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 19.480.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 11.069.200,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.065.100,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.643.900,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 633.600,00
TG01 (scorporabile) per un importo di € 160.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.837.440,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 463.200,00
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 969.200,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 607.560,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 150.400,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 29 025 200 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 5.844.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.701.200,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
9️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Palermo
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 9 D.T.P. di PALERMO - CIG 8369313F8F
Descrizione
Luogo di esecuzione: Palermo🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Palermo, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 9 D.T.P. Palermo
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 11.780.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 5.415.850,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.543.600,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.257.100,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 257.400,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 746.460,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 188.175,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 65.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 587.050,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 371.415,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 82.350,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 17 552 200 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 3.534.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 2.238.200,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣0️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Reggio Calabria
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 10 D.T.P. di REGGIO CALABRIA - CIG 8369314067
Descrizione
Luogo di esecuzione: Reggio di Calabria🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 10 D.T.P. Reggio Calabria
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 15.250.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 6.494.000,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 4.374.500,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.160.400,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 594.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.722.600,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 434.250,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 150.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 758.000,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 470.250,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 118.500,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto)
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 22 722 500 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.575.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 2.897.500,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣1️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Roma
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 11 D.T.P. di ROMA - CIG 836931513A
Descrizione
Luogo di esecuzione: Roma🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Roma, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 11 D.T.P. Roma
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 15.125.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 7.357.300,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 4.068.350,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 483.500,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 594.000,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.722.600,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 434.250,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 150.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 751.750,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 465.000,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 116.500,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 22 536 250 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 4.537.500,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 2.873.750,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣2️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Torino
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 12 D.T.P. di TORINO - CIG 836931620D
Descrizione
Luogo di esecuzione: Torino🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Torino, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 12 D.T.P. Torino
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 19.580.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 8.791.000,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 3.918.600,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 3.868.000,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 514.800,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 1.492.920,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 376.350,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 130.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 975.100,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 618.330,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 134.700,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 29 174 200 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 5.874.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 3.720.200,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣3️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Trieste
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 13 D.T.P. di TRIESTE - CIG 83693172E0
Descrizione
Luogo di esecuzione: Trieste🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Trieste, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 13 D.T.P. Trieste
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 6.700.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 3.293.225,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 2. 017.500,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 483.500,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 178.200,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 516.780,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 45.000,00 e la categoria SOA OS28 pari a € 130.275,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 333.650,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 210.795,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 50.550,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 9 983 000 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 2.010.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 1.273.000,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣4️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Venezia
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 14 D.T.P. di VENEZIA - CIG 83693183B3
Descrizione
Luogo di esecuzione: Venezia🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Venezia, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 14 D.T.P. Venezia
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 12.220.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 7.338.900,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 1.842.900,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.547.200,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 237.600,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 689.040,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 173.700,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 60.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 609.200,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 390.660,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 96.400,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 18 207 800 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 3.666.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 2.321.800,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
1️⃣5️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di...”
Titolo
A. Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A., di giurisdizione della D.T.P. di Verona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 15 D.T.P. di VERONA - CIG 8369319486
Descrizione
Luogo di esecuzione: Verona🏙️
Descrizione dell'appalto:
“I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli...”
Descrizione dell'appalto
I lavori oggetto dell’appalto sono esemplificativamente elencati all'art. 2 dello schema di Accordo Quadro (allegato n. 12 al disciplinare di gara).
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione di:
Eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Verona, etc., ivi inclusi quelli riportati nell’art. 3.1, comma 8 dello schema di Accordo Quadro.
Lotto n. 15 D.T.P. Verona
Importo complessivo a base di gara esclusi gli oneri fiscali: € 8.920.000,00.
Le categorie SOA di cui al DPR 207/2010 e le categorie da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A., gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggetti a ribasso, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la progettazione esecutiva soggetta a ribasso, sono precisati dettagliatamente alla lettera D) IV. 3. b) e c) del Disciplinare di gara ed esemplificativamente indicati di seguito:
OS19 (categoria prevalente) per un importo di € 3.591.400,00
OS17 (scorporabile) per un importo di € 2.133.900,00
OG11 (scorporabile) per un importo di € 1.450.500,00
TG03 (scorporabile) per un importo di € 316.800,00
LIS C (scorporabile) per un importo di € 918.720,00
OS28 (scorporabile) per un importo di € 231.600,00
Nell’importo della categoria prevalente è ricompreso l’importo delle lavorazioni afferenti la categoria TG 01 da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI pari a € 80.000,00.
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qualificazione SQ013 di RFI TG 01 e TG 03, non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 443.600,00
Progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 277.080,00
Trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti pari complessivamente ad € 61.200,00 (ricompresi nella categoria prevalente al fine di eventuale subappalto).
Importo complessivo afferente eventuali prestazioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi B.O.E. pari ad € 100.000,00 (ricompresi nella categoria prevalente)
Il costo della manodopera è contenuto nelle rispettive Tariffe allegate al Disciplinare d gara.
L’importo di progettazione indicato per ogni singolo lotto è stato computato come da documento (Allegato B dettaglio del calcolo delle quote di progettazione) allegato al disciplinare di gara. La stima puntuale dell'importo di progettazione sarà puntualmente determinata in ogni Contratto Applicativo.
Gli estremi della validazione del progetto definitivo saranno riportati in ciascun Contratto Applicativo.
Si precisa che per ogni Contratto Applicativo l’importo d progettazione sarà inferiore ai 100.000 euro
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 13 290 800 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della...”
Descrizione delle opzioni
Ai sensi dell’art. 24, co. 4 dello schema di Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n.50/16, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall’art. 3.2.1 del medesimo schema, l’importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che sia già stata esercitata la facoltà di cui all’art. 106,comma 12, d.lgs. n. 50/2016, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un’ulteriore somma che complessivamente non deve superare il 50 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.
Nel caso in cui l’opzione interessi tutte o più categorie SOA e da Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A l’importo dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie. La somma dell’incremento dell'importo per la singola categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/16, non può comunque superare il 50 % dell’importo presunto della stessa, al netto di opzioni e proroghe. L'importo massimo dell'opzione sarà pertanto, pari a € 2.676.000,00.
Ai sensi dell'art. 3.2.7, dello schema di Accordo Quadro, nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data del 31/03/2024 sia già stata indetta una nuova procedura per l’affidamento del nuovo Accordo Quadro, ma per circostanze non imputabili a R.F.I. S.p.A. o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l’avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà - cui l’Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro.
Nel caso sia esaurito l’importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell’Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga e comunque non potrà superare euro € 1.694.800,00. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di stipula del nuovo Accordo Quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce...”
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Le condizioni di partecipazione a ciascun lotto della presente gara sono dettagliatamente indicate al punto D) del disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Mostra di più Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
“— soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del disciplinare,
— documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del disciplinare,
— condizioni di...”
Elenco e breve descrizione di regole e criteri
— soggetti ammessi alla gara: v. punto D) del disciplinare,
— documentazione necessaria per la gara: v. punto D) del disciplinare,
— condizioni di partecipazione e relative verifiche: v. punto D) del disciplinare,
— soccorso istruttorio: v. punto D) del disciplinare,
— subappalto: v. punto E) del disciplinare,
— avvalimento: v. punto E) del disciplinare,
— verifica dell’offerta anomala: v. punto J) del disciplinare,
— spese di stipula: v. punto M) del disciplinare,
— spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto Q) del disciplinare.
Mostra di più
Depositi e garanzie richiesti:
“L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara, come specificato al punto F.1) del disciplinare....”
Depositi e garanzie richiesti
L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara, come specificato al punto F.1) del disciplinare. L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare nella misura del 10 % dell’importo dell’accordo quadro. La garanzia è soggetta a riduzione progressiva come stabilito all'art. 12, co. 1, dello schema di accordo quadro. Si specifica che la riduzione progressiva potrà essere applicata solo nel caso in cui la stessa verrà costituita mediante fidejussione; non sarà possibile applicarla nel caso di deposito vincolato.
L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nelle modalità previste al punto F) del disciplinare. L'aggiudicatario deve stipulare le polizze di cui all’art.13 dello schema di accordo quadro.
Mostra di più
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
“L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e...”
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalto verranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di accordo quadro posto a base di gara.
Mostra di più Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello schema di accordo quadro e relativi allegati nonché negli atti in esso richiamati, come...”
Condizioni di esecuzione del contratto
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello schema di accordo quadro e relativi allegati nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare di gara.
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con un unico operatore
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2020-09-28
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 7
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2020-09-30
10:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo):
“In ragione dell'emergenza Covid-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del coronavirus, RFI svolgerà le sedute di gara in...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo)
In ragione dell'emergenza Covid-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del coronavirus, RFI svolgerà le sedute di gara in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia rispettivamente al punto K) e J) del disciplinare di gara.
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni aggiuntive
“Abilitazione al portale Acquisti di R.F.I. SpA.
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul portale acquisti RFI al sito:...”
Abilitazione al portale Acquisti di R.F.I. SpA.
La presente gara viene espletata in modalità telematica sul portale acquisti RFI al sito: https://www.acquistionlinerfi.it ove è possibile trovare il regolamento per l’accesso al portale delle gare online di R.F.I. SpA.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al portale dovranno preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione, secondo le modalità riportate nel sito: https://www.acquistionlinerfi.it. Si precisa inoltre che l'abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara, per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e l’espletamento dell’intera procedura di gara. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EUR.
Chiarimenti
È possibile chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzionalità di messaggistica della gara online (area «messaggi»), da inoltrare entro il 15° giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome:
“Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.”
Nome
Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Mostra di più
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla...”
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Mostra di più
Fonte: OJS 2020/S 136-335505 (2020-07-13)
Informazioni complementari (2020-09-17) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: Rete Ferroviaria italiana SpA
Numero di registrazione nazionale: direzione Acquisti
URL: https://www.acquistionlinerfi.it🌏
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Affidamento degli accordi quadro di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di RFI SpA.
DAC.0090.2020”
Breve descrizione:
“«Accordo quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Breve descrizione
«Accordo quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali Produzione di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona».
Informazioni complementari Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 136-335505
Cambiamenti Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: IV.2.2)
Luogo del testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Vecchio valore
Data: 2020-09-28 📅
Tempo: 12:00
Nuovo valore
Data: 2020-10-28 📅
Tempo: 12:00
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: IV.2.7)
Luogo del testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
Vecchio valore
Data: 2020-09-30 📅
Tempo: 10:00
Nuovo valore
Data: 2020-11-03 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2020/S 184-445082 (2020-09-17)
Avviso di aggiudicazione (2022-08-02) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a...”
Nome
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma
Mostra di più
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Giuseppe Albanese
E-mail: c.derosa@rfi.it📧
Regione: Roma🏙️
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“G.P.A. per l'affidamento degli Accordi Quadro per l’affidamento di eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e...”
Titolo
G.P.A. per l'affidamento degli Accordi Quadro per l’affidamento di eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC
DAC.0090.2020
Mostra di più
Breve descrizione:
“«Affidamento di Accordi Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature...”
Breve descrizione
«Affidamento di Accordi Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona».
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 311 924 050 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti ✅ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Ancona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1 D.O.I.T. di Ancona - CIG 83693058F7
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Installazione di dispositivi di telecomunicazione📦
Luogo di esecuzione: Marche🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Marche
Descrizione dell'appalto:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Descrizione dell'appalto
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro sono specificati al comma 3 dell’Art. 2 dello stesso.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche aziendali / organizzative
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 4.977.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.152.100,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Bari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2 D.O.I.T di BARI - CIG 83693069CA
Descrizione
Luogo di esecuzione: Puglia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Puglia
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 4.995.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.163.500,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Bologna
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 3 D.O.I.T. di BOLOGNA - CIG 8369307A9D
Descrizione
Luogo di esecuzione: Emilia-Romagna🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Emilia Romagna
Descrizione dell'appalto:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Descrizione dell'appalto
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro sono specificati al comma 3 dell’Art. 2 dello stesso.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 4.785.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.030.500,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Cagliari
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 4 D.O.I.T. di CAGLIARI - CIG 8369308B7
Descrizione
Luogo di esecuzione: Sardegna🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Sardegna
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 1.950.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 1.235.000,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Firenze
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 5 D.O.I.T di FIRENZE - CIG 8369309C43
Descrizione
Luogo di esecuzione: Toscana🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Toscana
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 6.735.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 4.265.500,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Genova
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 6 D.O.I.T. di GENOVA - CIG 8369310D16
Descrizione
Luogo di esecuzione: Liguria🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Liguria
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 4.950.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.135.000,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Milano
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 7 D.O.I.T. di MILANO - CIG 8369311DE9
Descrizione
Luogo di esecuzione: Lombardia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Lombardia
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 6.270.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.971.000,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Napoli
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 8 D.O.I.T. di NAPOLI - CIG 8369312EBC
Descrizione
Luogo di esecuzione: Campania🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Campania
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 5.844.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.701.200,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Palermo
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 9 D.O.I.T. di PALERMO - CIG 8369313F8F
Descrizione
Luogo di esecuzione: Sicilia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Sicilia
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 3.534.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 2.238.200,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Roma
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 11 D.O.I.T di ROMA - CIG 836931513A
Descrizione
Luogo di esecuzione: Lazio🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito Regione Lazio
Descrizione dell'appalto:
“Accordo Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Descrizione dell'appalto
Accordo Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro sono specificati al comma 3 dell’Art. 2 dello stesso.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 4.537.500,00
Importo massimo proroga tecnica: € 2.873.750,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Torino
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 12 D.O.I.T. di TORINO - CIG 836931620D
Descrizione
Luogo di esecuzione: Piemonte🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito Regione Piemonte
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 5.874.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 3.720.200,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Venezia
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 14 D.O.I.T. di VENEZIA - CIG 83693183B3
Descrizione
Luogo di esecuzione: Veneto🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito Regione Veneto
Descrizione dell'appalto:
“Accordo Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Descrizione dell'appalto
Accordo Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro sono specificati al comma 3 dell’Art. 2 dello stesso.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 3.666.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 2.321.800,00” Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della D.O.I.T. di Verona
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 15 D.O.I.T. di VERONA - CIG 8369319486
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € 2.676.000,00
Importo massimo proroga tecnica: € 1.694.800,00”
Procedura Informazioni sull'accordo quadro
L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro
Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2020/S 136-335505
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 1416-2022
Numero di identificazione del lotto: 1
Titolo: Lotto n. 1 D.O.I.T di ANCONA - CIG 83693058F7
Data di stipula del contratto: 2022-07-08 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 16
L'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici ✅ Nome e indirizzo del contraente
Nome: SCF S.r.l. (mandataria)
Città postale: Mozzagrogna (CH
Codice postale: 66030
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Chieti🏙️
Il contraente è una PMI ✅
Nome: OMNIA SERVITIA S.r.l. (Mandante)
Indirizzo postale: Via Ragazzi del 99, n. 7
Città postale: Pescara
Regione: Pescara🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 16 590 000 💰
Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato
2️⃣
Numero di contratto: 1417_2022
Numero di identificazione del lotto: 2
Titolo: Lotto n. 2 D.O.I.T di BARI - CIG 83693069CA
Data di stipula del contratto: 2022-07-07 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 14
Nome e indirizzo del contraente
Nome: CIRCET ITALIA S.P.A. (già CEIT S.p.A.) (Mandataria)
Indirizzo postale: Via Aterno n. 108 – Frazione Sambuceto - San Giovanni Teatino (CH)
Città postale: Chieti
Codice postale: 66020
Il contraente è una PMI
Nome: DI VINCENZO DINO & C. S.p.A (mandante)
Indirizzo postale: Via Aterno n. 108 San Giovanni Teatino (CH)
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 16 650 000 💰
3️⃣
Numero di contratto: 1418_2022
Numero di identificazione del lotto: 3
Titolo: Lotto n. 3 D.O.I.T. di BOLOGNA - CIG 8369307A9D
Data di stipula del contratto: 2022-07-11 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 15
Nome e indirizzo del contraente
Nome: G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. (Capogruppo Mandataria)
Indirizzo postale: Viale dell’Oceano Atlantico n. 190
Città postale: Roma
Regione: Roma🏙️
Nome: TELEBIT S.R.L. (Mandante)
Indirizzo postale: Via Lino Zanussi N. 2 in Villotta di Chions (PN)
Città postale: Pordenone
Regione: Pordenone🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 15 950 000 💰
4️⃣
Numero di contratto: 1419-2022
Numero di identificazione del lotto: 4
Titolo: Lotto n. 4 D.O.I.T. di CAGLIARI - CIG 8369308B70
Data di stipula del contratto: 2022-07-13 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 12
Nome e indirizzo del contraente
Nome: EdS Infrastrutture S.p.A. (Mandataria)
Indirizzo postale: Via delle Fornaci, 132,
Codice postale: 00165
Nome: C.E.M.E.S. S.p.A. con Socio Unico – Mandante
Indirizzo postale: Via Montelungo, n. 15/17
Città postale: Pisa
Codice postale: 56122
Regione: Pisa🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 6 500 000 💰
5️⃣
Numero di contratto: 1420-2022
Numero di identificazione del lotto: 5
Titolo: Lotto n. 5 D.O.I.T. di FIRENZE - CIG 8369309C43
Data di stipula del contratto: 2022-07-12 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 11
Nome e indirizzo del contraente
Nome: THALES ITALIA SpA con Unico Socio (Capogruppo Mandataria)
Indirizzo postale: via Provinciale Lucchese Nr. 33 in Sesto Fiorentino
Città postale: Firenze
Codice postale: 50019
Regione: Firenze🏙️
Nome: ELETTRI-FER SRL con Unico Socio (Mandante)
Indirizzo postale: Zona Industriale Località Pian dell’Isola in Rignano sull’Arno (FI)
Codice postale: 50067
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 22 450 000 💰
6️⃣
Numero di contratto: 1421-2022
Numero di identificazione del lotto: 6
Titolo: Lotto n. 6 D.O.I.T. di GENOVA - CIG 8369310D16
Data di stipula del contratto: 2022-07-27 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 10
Nome e indirizzo del contraente
Nome: VALTELLINA S.p.A., (Mandataria)
Indirizzo postale: VIA BUONARROTI 34 Gorle (BG)
Città postale: Bergamo
Codice postale: 24020
Regione: Bergamo🏙️
Nome: COLAS RAIL ITALIA S.p.A., Mandante
Indirizzo postale: Via Lampedusa, 13
Città postale: Milano
Regione: Milano🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 16 500 000 💰
7️⃣
Numero di contratto: 1422-2022
Numero di identificazione del lotto: 7
Titolo: Lotto n. 7 D.O.I.T. . di MILANO - CIG 8369311DE9
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Atlante S.C.p.A. (Mandataria)
Indirizzo postale: Viale della Musica nr. 41
Codice postale: 00144
Nome: Medinok S.p.A. (Mandante)
Indirizzo postale: Via Palazziello nr. 79 Volla (NA)
Città postale: Napoli
Codice postale: 80040
Regione: Napoli🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 20 900 000 💰
8️⃣
Numero di contratto: 1428-2022
Numero di identificazione del lotto: 8
Titolo: Lotto n. 8 D.O.I.T. di NAPOLI - CIG 8369312EBC
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 13
Nome e indirizzo del contraente
Nome: M. PAVANI SEGNALAMENTO FERROVIARIO SRL (Mandataria)
Indirizzo postale: VIA ROMA NORD N. 212/B BORGO MANTOVANO (MN)
Città postale: Mantova
Codice postale: 46036
Regione: Mantova🏙️
Nome: CARLO GAVAZZI IMPIANTI SPA (Mandante)
Indirizzo postale: VIALE LUNIGIANA N. 46
Città postale: Milano
Codice postale: 20125
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 19 480 000 💰
9️⃣
Numero di contratto: 1423-2022
Numero di identificazione del lotto: 9
Titolo: Lotto n. 9 D.O.I.T. di PALERMO - CIG 8369313F8F
Data di stipula del contratto: 2022-07-14 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: SIELTE S.p.A. (Mandataria)
Indirizzo postale: Via Cerza n. 4 San Gregorio di Catania (CT
Città postale: Catania
Codice postale: 95027
Regione: Catania🏙️
Nome: ELEN Ing. De Rossi S.r.l. (Mandante)
Indirizzo postale: Via dei Tulipani n. 34 - Albano Laziale (RM)
Codice postale: 00041
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 11 780 000 💰
1️⃣0️⃣
Numero di contratto: 1480-2022
Numero di identificazione del lotto: 11
Titolo: Lotto n. 11 D.O.I.T. di ROMA - CIG 836931513A
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 17
Nome e indirizzo del contraente
Nome: COMESVIL S.P.A. – (Mandataria)
Indirizzo postale: Corso Italia 471 - Villaricca (NA)
Nome: XFIRE SISTEMI S.r.l. – Mandante
Indirizzo postale: Via Benedetto Brin 63
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 15 125 000 💰
1️⃣1️⃣
Numero di contratto: 1425-2022
Numero di identificazione del lotto: 12
Titolo: Lotto n. 12 D.O.I.T. di TORINO - CIG 836931620D
Nome e indirizzo del contraente
Nome: S.I.F.EL. S.p.A. Socio Unico - (Mandataria)
Indirizzo postale: REGIONE MENASCO, 1/A SPIGNO MONFERRATO (AL)
Città postale: Alessandria
Codice postale: 15018
Regione: Alessandria🏙️
Nome: Cetip srl - mandante
Indirizzo postale: VIA INDIPENDENZA, 15 - ACQUI TERME (AL)
Codice postale: 15011
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 19 580 000 💰
1️⃣2️⃣
Numero di contratto: 1426-2022
Numero di identificazione del lotto: 14
Titolo: Lotto n. 14 D.O.I.T. di VENEZIA - CIG 83693183B3
Data di stipula del contratto: 2022-07-06 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: BITFOX SRL- (Mandataria)
Indirizzo postale: Via Fratelli Rosselli 7/9 - Villorba (Tv)
Città postale: Treviso
Codice postale: 31020
Regione: Treviso🏙️
Nome: PIEMME IMPIANTI SRL (Mandante)
Indirizzo postale: Via Pietro I Candiano n. 10 - Thiene (VI)
Città postale: Vicenza
Codice postale: 36016
Regione: Vicenza🏙️
Nome: ANTINOZZI SRL (Mandante)
Indirizzo postale: Via S.S. Casilina Km 161+600 Zona PIP - Conca della Campania (CE)
Città postale: Caserta
Regione: Caserta🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 12 220 000 💰
1️⃣3️⃣
Numero di contratto: 1427-2022
Numero di identificazione del lotto: 15
Titolo: Lotto n. 15 D.O.I.T. di VERONA - CIG 8369319486
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Ingegneria & Software Industriale S.p.A.
Indirizzo postale: Via della Scrofa n. 57,
Codice postale: 00186
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 8 920 000 💰
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome:
“Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.”
Nome
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Mostra di più
Città postale: Roma
Fonte: OJS 2022/S 150-430463 (2022-08-02)
Avviso di aggiudicazione (2022-09-16) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Numero di registrazione nazionale: DAC.0090.2020
Indirizzo postale: - Via dello Scalo Prenestino, 25
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
“«Affidamento di AccordO Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature...”
Breve descrizione
«Affidamento di AccordO Quadro relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona».
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 22 722 500 💰
Titolo:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di...”
Titolo
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni di R.F.I. SpA di giurisdizione della DOIT di Reggio Calabria
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 10 D.O.IT di Reggio Calabria - CIG 8369314067
Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Ambito della Regione Calabria
Descrizione dell'appalto:
“Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore...”
Descrizione dell'appalto
Accordo Quadro relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lotto n. 10 D.O.I.T. Reggio di Calabria
Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro sono specificati al comma 3 dell’Art. 2 dello stesso.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Importo massimo opzione: € € 4.575.000,00.
Importo massimo proroga tecnica: € 2.897.500,00”
Aggiudicazione del contratto
Numero di contratto: 1424-2022
Numero di identificazione del lotto: 10
Titolo: Lotto n. 10 D.O.I.T Reggio di Calabria - CIG 8369314067
Data di stipula del contratto: 2022-08-29 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Euro ferroviaria srl
Indirizzo postale: Via Mesula, n. 71
Codice postale: 00158
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 15 250 000 💰
Numero di identificazione del lotto: 13
Titolo: Lotto n. 13 D.O.I.T di TRIESTE - CIG 83693172E0
Informazioni sulla non aggiudicazione
Non sono state ricevute offerte o richieste di partecipazione o sono state tutte respinte
Fonte: OJS 2022/S 182-516296 (2022-09-16)