Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1B del R.S

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’ art. 6 c. 2 lett. h) del D.Lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6.2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-05-06. L'appalto è stato pubblicato su 2019-04-12.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• ECM S.p.A.

Chi?

• Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Cosa?

• Apparecchiature di controllo-comando ferroviario › Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie

Dove?

• Nord-Est › Emilia-Romagna

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2019-04-12	Avviso di gara
2019-05-23	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2019-04-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
Indirizzo postale: Via Foro Boario 27
Codice postale: 44122
Città postale: Ferrara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fer.it 🌏
E-mail: fer@legalmail.it 📧
Telefono: +39 0532979337 📞
Fax: +39 0532977619 📠
URL dei documenti: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏
URL per la partecipazione: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-04-12 📅
Termine di presentazione: 2019-05-06 📅
Data di pubblicazione: 2019-04-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 076-181923
Numero GU-S: 76

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 750026.20 EUR 💰
Breve descrizione:

Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art. 53/1B del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (CPV 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per ferrovie).

Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data presunta di emissione dell’ordine: 10.5.2019) Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopra indicato;

Durata: 24 mesi
Descrizione dei rinnovi:

L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale, ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi comp

Descrizione delle opzioni:

L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di trenta giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016
Capacità tecnica e professionale:

Requisito speciale di aver eseguito almeno 2 forniture di segnali ferroviari per un importo pari a quello a base gara;

Elenco e breve descrizione di regole e criteri:

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Garanzia a corredo dell’offerta nella misura del 2 % dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.Lgs. 50/16;

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16;

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Informazioni sull'asta elettronica:

Si vedano i manuali operativi disponibili alla pagina https://fer.albofornitori.net/gare

Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2019-05-06 📅
Ora di apertura delle offerte: 15:00

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: CIG 7867046BB9
Contatto
Referente: U.O. Gare
Indirizzo Internet: www.fer.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏
URL dei documenti: https://fer.albofornitori.net/gare 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna — Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città postale: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 051307834 📞
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0514293154 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html 🌏
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: TAR Emilia Romagna - Bologna
Fonte: OJS 2019/S 076-181923 (2019-04-12)

Avviso di aggiudicazione (2019-05-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6, c. 2, lett. h), del D.Lgs. 162/07 nonché al paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6:2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Valore totale dell'appalto: 750026.20 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-05-23 📅
Data di pubblicazione: 2019-05-28 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 102-248474
Si riferisce all'avviso: 2019/S 076-181923
Numero GU-S: 102

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (C.P.V. 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per ferrovie).

Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data presunta di emissione dell’ordine: 10.5.2019). Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopraindicato.

Descrizione delle opzioni:

L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-05-15 📅
Nome: ECM S.p.A.
Numero di registrazione nazionale: 00089860472
Città postale: Pistoia
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 750026.20 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna — Bologna
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR dell'Emilia-Romagna
Fonte: OJS 2019/S 102-248474 (2019-05-23)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto (>20 nuovi appalti)

Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie (>20)

Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di controllo-comando ferroviario (20)

Apparecchiature di controllo-comando ferroviario