I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’ art. 6 c. 2 lett. h) del D.Lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6.2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-05-06.
L'appalto è stato pubblicato su 2019-04-12.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1B del R.S.
Prodotti/servizi: Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie📦
Breve descrizione:
“I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’ art. 6 c. 2 lett....”
Breve descrizione
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’ art. 6 c. 2 lett. h) del D.Lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6.2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 750026.20 💰
1️⃣
Luogo di esecuzione: Italia🏙️
Luogo di esecuzione: Nord-Est🏙️
Descrizione dell'appalto:
“Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art. 53/1B del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (CPV 34632200-8...”
Descrizione dell'appalto
Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art. 53/1B del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (CPV 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per ferrovie).
Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data presunta di emissione dell’ordine: 10.5.2019) Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopra indicato;
Mostra di più Criteri di assegnazione
Prezzo
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Descrizione
Durata: 24
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅ Descrizione
Descrizione dei rinnovi:
“L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto...”
Descrizione dei rinnovi
L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale, ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi comp
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto...”
Descrizione delle opzioni
L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di trenta giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016
Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Requisito speciale di aver eseguito almeno 2 forniture di segnali ferroviari per un importo pari a quello a base gara;” Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
“I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6 c. 2 lett. h)...”
Elenco e breve descrizione di regole e criteri
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6 c. 2 lett. h) del D.Lgs. 162/07 nonché al Paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6.2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU.
Mostra di più
Depositi e garanzie richiesti:
“Garanzia a corredo dell’offerta nella misura del 2 % dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.Lgs. 50/16;
Cauzione definitiva ai sensi...”
Depositi e garanzie richiesti
Garanzia a corredo dell’offerta nella misura del 2 % dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.Lgs. 50/16;
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16;
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni sull'asta elettronica
Verrà utilizzata un'asta elettronica
Descrizione
Informazioni sull'asta elettronica:
“Si vedano i manuali operativi disponibili alla pagina https://fer.albofornitori.net/gare” Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2019-05-06
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2019-05-06
15:00 📅
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna — Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città postale: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 051307834📞
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it📧
Fax: +39 0514293154 📠
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html🌏 Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: TAR Emilia Romagna - Bologna
Città postale: Bologna
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2019/S 076-181923 (2019-04-12)
Avviso di aggiudicazione (2019-05-23) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S.
Breve descrizione:
“I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6, c. 2, lett....”
Breve descrizione
I beni da fornire saranno ritenuti idonei solo laddove dotati di Autorizzazione all’Utilizzo (AU) rilasciata da ANSF (conformemente all’art. 6, c. 2, lett. h), del D.Lgs. 162/07 nonché al paragrafo 11.3.5 delle Linee Guida «Per il rilascio dell’AMIS» emanate da ANSF il 20.6:2017). L’impresa si impegna entro 5 giorni dalla stipula a trasmettere le certificazioni comprovanti l'esistenza dell'AU. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni dei beni comporteranno l’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione contrattuale pari allo 0,1 % del valore del bene o dei beni (entro il limite massimo di penali pari al 10 % dell’importo contrattuale). La mancata presentazione o l’assenza della summenzionata certificazione, anche riferita ad un solo prodotto, comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 750026.20 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (C.P.V. 34632200-8...”
Descrizione dell'appalto
Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S. come meglio descritto nello schema di contratto allegato (C.P.V. 34632200-8 Apparecchi di segnalazione per ferrovie).
Tempi e modalità di esecuzione contrattuale: i tempi massimi di consegna dei beni sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. (Data presunta di emissione dell’ordine: 10.5.2019). Il trasporto dovrà comprendere le operazioni di carico e scarico, già incluse nell’importo a base gara sopraindicato.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto...”
Descrizione delle opzioni
L’eventuale opzione, a insindacabile giudizio di FER, per la durata di 24 mesi e per importo pari alle somme liberate dall’applicazione dello sconto offerto al base di gara, sarà esercitabile a insindacabile giudizio di FER (allo scadere della seconda annualità contrattuale ovvero al raggiungimento dell’importo principale previsto) con preavviso di 30 giorni, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabilite con contratto principale.
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2019/S 076-181923
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 1
Titolo: Acquisto di segnali di avviso e di protezione PL lato treno art. 53/1b del R.S.
Data di stipula del contratto: 2019-05-15 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
Nome e indirizzo del contraente
Nome: ECM S.p.A.
Numero di registrazione nazionale: 00089860472
Città postale: Pistoia
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Italia🏙️
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 750026.20 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 750026.20 💰
Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato
Proporzione (%): 30
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna — Bologna
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: TAR dell'Emilia-Romagna
Fonte: OJS 2019/S 102-248474 (2019-05-23)