Procedura aperta per l’affidamento del servizio di CSE lavori di riqualificazione «Capannone 17» — Delibera CdA STU Reggiane S.p.A. verb. n. 84/2018 — CIG 768982110A

STU Reggiane S.p.A.

Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera sss), 30 e 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici» (poi, per brevità, individuato anche solo «D.Lgs. n. 50/2016» o «Codice»), per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (poi, per brevità, anche solo «CSE») dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato «Capannone 17» quale componente del «Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività» all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana «PRU_IP-1a» dell'«Ambito Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane» in Reggio nell'Emilia.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-12-11. L'appalto è stato pubblicato su 2018-11-14.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Studio Michaelides Associati

Chi?

• STU Reggiane S.p.A.

Cosa?

• Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria › Servizi tecnici

Dove?

• Emilia-Romagna › Reggio nell’Emilia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2018-11-14	Avviso di gara
2019-08-28	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2018-11-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi tecnici
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi tecnici 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Reggio nell’Emilia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: STU Reggiane S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza C. Prampolini 1
Codice postale: 42121
Città postale: Reggio nell'Emilia
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.comune.re.it 🌏
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it 📧
Telefono: +39 0522456842 📞
Fax: +39 0522456037 📠
URL dei documenti: http://www.comune.re.it/gare 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-11-14 📅
Termine di presentazione: 2018-12-11 📅
Data di pubblicazione: 2018-11-16 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 221-505888
Numero GU-S: 221
Informazioni aggiuntive

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio il sopralluogo, da effettuarsi dal 22.11.2018 al 5.12.2018, con le modalità indicate al paragrafo 9.2 del Disciplinare di gara. Quesiti e richieste di chiarimento in merito alla presente gara potranno essere inviate dal 22.11.2018 al 5.12.2018, ore 12:00.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 94463.59 EUR 💰
Breve descrizione:

L’affidamento del servizio di cui al precedente punto II.1.4, avviene mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 157 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 8 del cit. D.Lgs., nel Disciplinare di gara (poi, per brevità, anche solo «Disciplinare»), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria».

Si precisa quanto richiesto dall’art. 48, comma 2, del Codice: che la prestazione principale consiste nel coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera «Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato Capannone 17» quale componente del «Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività» all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana «PRU_IP- a» dell'«Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane» in Reggio nell'Emilia. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non sono previste prestazioni secondarie. Lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sarà sincronico rispetto alla durata dei lavori dell’Intervento, dalla loro consegna alla loro ultimazione e collaudo.

Valore stimato al netto dell'IVA: 94463.59 EUR 💰
Durata: 395 giorni
Informazioni aggiuntive:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio il sopralluogo, da effettuarsi dal 22.11.2018 al 5.12.2018, con le modalità indicate al paragrafo 9.2 del Disciplinare di gara.

Quesiti e richieste di chiarimento in merito alla presente gara potranno essere inviate dal 22.11.2018 al 5.12.2018, ore 12:00.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Reggio nell'Emilia (RE), area compresa tra la linea ferroviaria storica, viale del Partigiano e via Agosti, sito dismesso delle ex Officine Reggiane, comparto di riqualificazione urbana PRU_IP-1a.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

— Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, da dichiarare nelle forme di legge,

— Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici:

a) di cui all’articolo 46 del Codice secondo la declinazione di cui all'articolo 24 comma 2, 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 nonché di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;

b) diversi da quelli di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;

— I predetti operatori economici devono essere altresì in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 (con particolare riferimento al paragrafo 12.8) e 14 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Per ulteriori indicazioni sui requisiti di partecipazione alla gara, anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, si rimanda al Disciplinare di gara.

Posizione economica e finanziaria:

Requisiti di capacità indicati all’art. 14 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Capacità tecnica e professionale:

Requisiti di capacità indicati all’art. 14 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Informazioni su una particolare professione: Services
Riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti:

Disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 46, 24 commi 2, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D.M. 2.12.2016 n. 263, in relazione all’articolo 98 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.

Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto: Le condizioni sono descritte nella documentazione di gara.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 13:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 3 mesi
Data di apertura delle offerte: 2018-12-12 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:30
Luogo: Presso il Servizio acquisti, appalti e semplificazione amministrativa — U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, Via San Pietro Martire 3 — 41121 Reggio nell'Emilia (Palazzo Prini).
Informazioni aggiuntive:

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): A) «Merito tecnico – Professionalità e capacità di gestione»
Criterio di qualità (ponderazione): 40
Criterio di qualità (nome): B) «Caratteristiche metodologiche»
Criterio di costo (nome): C) «Offerta economica»
Criterio del costo (ponderazione): 20

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Comune di Reggio nell'Emilia — Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa — U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti — Dott.ssa Silvia Signorelli — Via San Pietro Martire 3 — Reggio Emilia
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.comune.re.it/gare 🌏
URL dei documenti: http://www.comune.re.it/gare 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio nell'Emilia — U.O.C. Archivio e Semplificazione amministrativa — Sezione Protocollo
Indirizzo postale: Via Mazzacurati 11
Codice postale: 42122
Referente: Dr.ssa Silvia Signorelli
Paese: Reggio nell’Emilia 🏙️
Indirizzo Internet: http://www.municipio.re.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

— È ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. n. 50/2016,

— Il Disciplinare contenente ogni dettaglio e comunque le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile, unitamente ad ogni altra documentazione di gara, sul sito internet http://www.comune.re.it/gare,

— Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,

— Si procederà all'individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016,

— In ragione dell'importo a base di gara, l'operatore economico non dovrà versare alcuna somma a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione,

— È prevista una soglia di sbarramento secondo la disciplina del punto 20.6.2 del Disciplinare, secondo cui, per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta dell’elemento quantitativo, gli operatori economici partecipanti devono ottenere nella valutazione della offerta tecnica un punteggio minimo complessivo (post-riparametrazione) pari ad almeno 30 (trenta) punti,

— Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

— Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e tramite firme digitali, con spese a carico dell’aggiudicatario,

— Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Reggio nell’Emilia, con sede in piazza C. Prampolini 1 — 42121 Reggio nell’Emilia, è il titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento della concessione di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile per la protezione dei dati per il Comune di Reggio nell’Emilia è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15, 40128 Bologna, telefono 051/6338800, email: dpo-team@lepida.it

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

La firma in calce alla «Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva» di cui all'Allegato A1, varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente e ai fini della presente gara.

— È esclusa la competenza arbitrale,

— Ogni eventuale modifica e/o integrazione della documentazione di gara sarà resa pubblica a norma di legge.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna — Sezione staccata di Parma
Indirizzo postale: Piazzale Santafiora 7
Città postale: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0521286095 📞
E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it 📧
Fax: +39 0521208986 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.html 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende impugnare.

Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia — Direzione generale — Servizio Legale
Indirizzo postale: Piazza Prampolini 1
Città postale: Reggio nell'Emilia
Codice postale: 42121
Telefono: +39 0522456233 📞
E-mail: servlegale@comune.re.it 📧
Fax: +39 0522456680 📠
Indirizzo Internet: http://www.comune.re.it 🌏
Fonte: OJS 2018/S 221-505888 (2018-11-14)

Avviso di aggiudicazione (2019-08-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera sss), degli articoli 30 e 60, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni «Codice dei contratti pubblici» (poi, per brevità, individuato anche solo «D.Lgs. n. 50/2016» o «Codice»), per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (poi, per brevità, anche solo «CSE») dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato «Capannone 17» quale componente del «Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività» all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana «PRU_IP - 1a» dell'«Ambito Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane» in Reggio nell'Emilia.

Valore totale dell'appalto: 94463.59 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Telefono: +39 0522456590 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-08-28 📅
Data di pubblicazione: 2019-08-29 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 166-407340
Si riferisce all'avviso: 2018/S 221-505888
Numero GU-S: 166

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

L’affidamento del servizio di cui al precedente punto II.1.4, avviene mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, e dell'art. 157, del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità espresse dagli articoli 94 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 8 del cit. D.Lgs., nel Disciplinare di gara (poi, per brevità, anche solo «Disciplinare»), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria».

Si precisa quanto richiesto dall’art. 48, comma 2, del Codice: che la prestazione principale consiste nel coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera «Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato Capannone 17» quale componente del «Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività» all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana «PRU_IP - 1a» dell'«Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane» in Reggio nell'Emilia. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non sono previste prestazioni secondarie. Lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sarà sincronico rispetto alla durata dei lavori dell’Intervento, dalla loro consegna alla loro ultimazione e collaudo.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-07-17 📅
Nome: Studio Michaelides Associati
Indirizzo postale: Via Ampère 112
Città postale: Milano
Codice postale: 20131
Paese: Italia 🇮🇹
Milano 🏙️
Valore totale dell'appalto: 57622.79 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 8

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Comune di Reggio nell'Emilia — Servizio Appalti contratti e semplificazione amministrativa — Dott.ssa Benedetti Lorenza — via San Pietro Martire 3, Reggio Emilia

Riferimento
Informazioni aggiuntive

— le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,

— il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e tramite firme digitali, con spese a carico dell’aggiudicatario,

— ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 si informa che il Comune di Reggio nell’Emilia, con sede in piazza C. Prampolini 1, 42121 Reggio nell’Emilia, è il titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara e alla stipula e gestione del contratto di conferimento della concessione di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il responsabile per la protezione dei dati per il Comune di Reggio nell’Emilia è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15, 40128 Bologna, telefono +39 0516338800, e-mail: dpo-team@lepida.it

È esclusa la competenza arbitrale.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna — sezione staccata di Parma
Fonte: OJS 2019/S 166-407340 (2019-08-28)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (>20 nuovi appalti)

Servizi di ingegneria (>20)

Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria (12)

Servizi tecnici (8)