Gallerie di Linea tratta Poggioreale-Capodichino e camera di ventilazione n. 3

M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.

Linea 1, tratta Poggioreale-Capodichino: realizzazione di due gallerie ferroviarie a singolo binario con tecnologia TBM-EPB, della lunghezza ciascuna di circa 1 050 m e diametro interno finito di 5,85 m. Realizzazione di una camera di ventilazione di diametro interno 5,00 m e profondità circa 40 m e relativo collegamento alle due canne.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-06-11. L'appalto è stato pubblicato su 2018-03-16.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Consorzio Integra Società Cooperativa

Chi?

• M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.

Cosa?

• Lavori di costruzione ferroviari › Lavori ferroviari urbani › Lavori per metropolitana

Dove?

• Campania › Napoli

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2018-03-16	Avviso di gara
2019-02-15	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2018-03-16)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione ferroviari
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione ferroviari 📦
Codice CPV supplementare: Lavori per metropolitana 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Napoli 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.
Indirizzo postale: Via Galileo Ferraris 101
Codice postale: 80142
Città postale: Napoli
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.metropolitanadinapoli.it 🌏
E-mail: argenziano@metropolitanadinapoli.it 📧
Telefono: +39 0812272209 📞
Fax: +39 0812272260 📠
URL dei documenti: http://www.metropolitanadinapoli.it/bandi-di-gara/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-03-16 📅
Termine di presentazione: 2018-06-11 📅
Data di pubblicazione: 2018-03-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 055-120854
Numero GU-S: 55
Informazioni aggiuntive

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma solo il legale rappresentante del concorrente ovvero persona (una per ciascun concorrente) munita di specifica delega conferita dal legale rappresentante potrà effettuare le dichiarazioni a verbale.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 39253276.85 EUR 💰
Breve descrizione:

Linea 1 — Tratta Poggioreale-Capodichino.

A) Pozzi di attacco delle due gallerie di linea: demolizioni controllate delle paratie dei pozzi sul lato delle gallerie di linea, e, dopo la costruzione delle gallerie, realizzazione della controparete in c.a. per l’intero sviluppo verticale dei pozzi e, realizzazione dei relativi solai compresi quello di copertura. I pozzi che non hanno alcuna destinazione funzionale sono di forma circolare con diametro interno di circa 13,50 m e si sviluppano entrambi per una altezza di circa 46 m.

B) Gallerie di linea della tratta Poggioreale-Capodichino: realizzazione di due gallerie con metodologia TBM-EPB a sezione circolare e a singolo binario (scavo, posa dei conci di rivestimento), con diametro finito interno di 5,85 m, il tracciato ha uno sviluppo planimetrico a «S» e prevede uno sviluppo sul binario dispari di circa 1 081 m e sul binario pari di circa 1 045 m. Dal punto di vista altimetrico ambedue i binari hanno una pendenza di circa il 5,2 %. L'appalto comprende anche la realizzazione delle gallerie di preimbocco in adiacenza ai pozzi di attacco (da realizzarsi con metodologia tradizionale), le opere a salvaguardia del fronte di scavo in corrispondenza dell'arrivo alla stazione di Poggioreale, le opere di completamento.

C) Camera di ventilazione n. 3: realizzazione delle opere perimetrali e sbancamenti, scavo torrino e pozzo, scavo gallerie a foro cieco di collegamento alle due canne di linea con relativo innesto, esecuzione delle finiture, opere di completamento e ripristino della superficie con relativi sottoservizi.

D) Estensione periodo di custodia, eventuale conduzione, buona conservazione e gratuita manutenzione: fino a 36 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Valore stimato al netto dell'IVA: 39253276.85 EUR 💰
Durata: 914 giorni
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Napoli.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto:

Le condizioni di esecuzione del contratto di appalto sono indicate nei documenti di gara.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 12 mesi
Data di apertura delle offerte: 2018-07-11 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Uffici MN Metropolitana di Napoli — via Galileo Ferraris 101, 80142 Napoli (NA), Italia. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Informazioni aggiuntive:

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionaria del Comune di Napoli per la realizzazione della linea «1» metropolitana tratta CDN/Capodichino
Contatto
Referente: Argenziano Giovanni
Indirizzo Internet: www.metropolitanadinapoli.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.metropolitanadinapoli.it/bandi-di-gara/ 🌏
URL dei documenti: http://www.metropolitanadinapoli.it/bandi-di-gara/ 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni
Città postale: Napoli
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa acquisita tramite altra forma.

Fonte: OJS 2018/S 055-120854 (2018-03-16)

Avviso di aggiudicazione (2019-02-15)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Linea 1 tratta Poggioreale-Capodichino: realizzazione di 2 gallerie ferroviarie a singolo binario con tecnologia TBM-EPB, della lunghezza ciascuna di circa 1 050 m e diametro interno finito di 5,85 m. Realizzazione di una camera di ventilazione di diametro interno 5,00 m e profondità circa 40 m e relativo collegamento alle 2 canne.

Valore totale dell'appalto: 37559487.90 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: Via galileo Ferraris 101

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-02-15 📅
Data di pubblicazione: 2019-02-19 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 035-078003
Si riferisce all'avviso: 2018/S 055-120854
Numero GU-S: 35

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Linea 1 – Tratta Poggioreale – Capodichino.

A. Pozzi di attacco delle 2 gallerie di linea: demolizioni controllate delle paratie dei pozzi sul lato delle gallerie di linea, e, dopo la costruzione delle gallerie, realizzazione della controparete in c.a. per l’intero sviluppo verticale dei pozzi e, realizzazione dei relativi solai compresi quello di copertura. I pozzi che non hanno alcuna destinazione funzionale sono di forma circolare con diametro interno di circa 13,50 m e si sviluppano entrambi per una altezza di circa 46 m.

B. Gallerie di linea della tratta Poggioreale – Capodichino: realizzazione di 2 gallerie con metodologia TBM–EPB a sezione circolare ed a singolo binario (scavo, posa dei conci di rivestimento), con diametro finito interno di 5,85 m, il tracciato ha uno sviluppo planimetrico ad «S» e prevede uno sviluppo sul binario dispari di circa 1081 m e sul binario pari di circa 1 045 m. Dal punto di vista altimetrico ambedue i binari hanno una pendenza di circa il 5,2 %. L'appalto comprende anche la realizzazione delle gallerie di preimbocco in adiacenza ai pozzi di attacco (da realizzarsi con metodologia tradizionale), le opere a salvaguardia del fronte di scavo in corrispondenza dell'arrivo alla stazione di Poggioreale, le opere di completamento.

C. Camera di ventilazione n. 3: realizzazione delle opere perimetrali e sbancamenti, scavo torrino e pozzo, scavo gallerie a foro cieco di collegamento alle 2 canne di linea con relativo innesto, esecuzione delle finiture, opere di completamento e ripristino della superficie con relativi sottoservizi.

D. Estensione periodo di custodia, eventuale conduzione, buona conservazione e gratuita manutenzione: Fino a 36 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Napoli

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Elementi di natura quantitativa
Criterio di qualità (ponderazione): 15
Criterio di qualità (nome): Elementi di natura qualitativa
Criterio di qualità (ponderazione): 55
Prezzo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-02-07 📅
Nome: Consorzio Integra società cooperativa
Indirizzo postale: Via Marco Emilio Lepido 182/2
Città postale: Bologna
Codice postale: 40132
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0513161300 📞
E-mail: consorzio_integra@pec.it 📧
Paese: Bologna 🏙️
Valore totale dell'appalto: 37559487.90 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionaria del Comune di Napoli per la realizzazione della linea «1» metropolitana tratta C.D.N. / Capodichino

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
Fonte: OJS 2019/S 035-078003 (2019-02-15)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento (>20)

Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune (1)

Lavori di costruzione ferroviari (1)