Fornitura ed installazione di un impianto di trattamento del percolato da discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in Colleferro (RM), con annessa progettazione e realizzazione di opere accessorie
Lazio Ambiente SpA — Unipersonale
Fornitura ed installazione di un impianto di trattamento del percolato da discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in Colleferro (RM), con annessa progettazione e realizzazione di opere accessorie.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2015-08-04. L'appalto è stato pubblicato su 2015-06-23.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa?- • Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione › Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi
- • Italia
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2015-06-23 | Avviso di gara |
| 2015-11-04 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2015-06-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi
Quantità o entità: 1 300 000.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Lazio Ambiente SpA — Unipersonale
Indirizzo postale: Via Carpinetana Sud 144
Codice postale: 00034
Città postale: Colleferro (RM)
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.lazioambientespa.it 🌏
E-mail: domenico.scarrone@lazioambientespa.it 📧
Telefono: +39 06972041 📞
Fax: +39 0697204395 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2015-06-23 📅
Termine di presentazione: 2015-08-04 📅
Data di pubblicazione: 2015-06-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 121-220383
Numero GU-S: 121
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Sede principale o luogo di esecuzione: Colleferro.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Posizione economica e finanziaria:
Capacità tecnica e professionale:
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2015-08-05 📅
Luogo di apertura: Sede di Lazio Ambiente SpA in Via Carpinetana Sud 144 — 00034 Colleferro (RM).
Luogo: Sede di Lazio Ambiente SpA in Via Carpinetana Sud 144 — 00034 Colleferro (RM).
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Criterio: 1. Caratteristiche peculiari e specifiche dell'impianto, anche con particolare riferimento alle attività manutentive ordinarie e straordinarie (8)
2. Modalità ed organizzazione del servizio di assistenza nei primi 12 mesi di funzionamento con esplicito riferimento all'esperienza del personale incaricato dell'assistenza stessa con evidente riferimento alla capacità di conduzione di impianti similari ai fini di dare conto della professionalità nel periodo di affiancamento (8)
3. Tecnologia impiegata in relazione alla minimizzazione degli impatti ambientali ed al consumo energetico (6)
4. Caratteristiche innovative (5)
5. Qualità e termini dei servizi aggiuntivi offerti (8)
6. Tempi di consegna e di installazione degli impianti fermo quanto indicato al p. 6 del presente bando di gara (massimo 180 giorni). Da esprimere in percentuale di ribasso e da intendere come ultimazione dell'installazione (8)
7. Periodo di garanzia dell'impianto con decorrenza dal termine dei prescritti 12 mesi di assistenza (7)
8. Ribasso in percentuale offerto rispetto alla base d'asta di 1 295 000 EUR + IVA (50)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Domenico Scarrone
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — RM
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Telefono: +39 06328721 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0632872315 📠
Fonte: OJS 2015/S 121-220383 (2015-06-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi
Quantità o entità: 1 300 000.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Lazio Ambiente SpA — Unipersonale
Indirizzo postale: Via Carpinetana Sud 144
Codice postale: 00034
Città postale: Colleferro (RM)
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.lazioambientespa.it 🌏
E-mail: domenico.scarrone@lazioambientespa.it 📧
Telefono: +39 06972041 📞
Fax: +39 0697204395 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2015-06-23 📅
Termine di presentazione: 2015-08-04 📅
Data di pubblicazione: 2015-06-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 121-220383
Numero GU-S: 121
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Fornitura ed installazione di un impianto di trattamento del percolato da discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in Colleferro (RM), con annessa progettazione e realizzazione di opere accessorie.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Colleferro.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
A) Regolare iscrizione, per la tipologia di quanto oggetto di appalto, nel registro della Camera di Commercio, ovvero, per cittadini di altri Stati U.E. non residenti in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza, in uno dei Registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 163/06.
Mostra di più
— dichiarazioni in originale, contenute in busta chiusa, indirizzate a Lazio Ambiente di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente e riferite espressamente al presente appalto,
Mostra di più
— dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato complessivamente nell'ultimo triennio (2011/2012/2013) pari al doppio di quello oggetto di affidamento, criterio adottato, comunque, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, D.L. 95/12, conv. in L. 135/12; per tali ragioni: la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto; tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara; il requisito è «avallabile».
Mostra di più
— aver installato ed (eventualmente) gestito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno 3 impianti, con tecnologia ad «osmosi inversa» per trattamento percolato prodotto da discarica per una potenzialità almeno pari a 20 000 tonnellate/anno di percolato trattato, senza ricevere contestazione alcuna.
Mostra di più
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzie.
13.1 Deposito cauzionale provvisorio:
L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 % dell'importo indicato nel presente atto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/06.
Mostra di più
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Mostra di più
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia, inoltre, deve contenere l'esplicito impegno da parte del fidejussore a rilasciare la definitiva garanzia ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione definitiva.
13.2 Deposito cauzionale definitivo:
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire cauzione nella misura del 10 % dell'ammontare del contratto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.
Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'impresa aggiudicataria.
Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2015-08-05 📅
Luogo di apertura: Sede di Lazio Ambiente SpA in Via Carpinetana Sud 144 — 00034 Colleferro (RM).
Luogo: Sede di Lazio Ambiente SpA in Via Carpinetana Sud 144 — 00034 Colleferro (RM).
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di regolare delega.
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche peculiari e specifiche dell'impianto, anche con particolare riferimento alle attività manutentive ordinarie e straordinarie (8)
2. Modalità ed organizzazione del servizio di assistenza nei primi 12 mesi di funzionamento con esplicito riferimento all'esperienza del personale incaricato dell'assistenza stessa con evidente riferimento alla capacità di conduzione di impianti similari ai fini di dare conto della professionalità nel periodo di affiancamento (8)
3. Tecnologia impiegata in relazione alla minimizzazione degli impatti ambientali ed al consumo energetico (6)
4. Caratteristiche innovative (5)
5. Qualità e termini dei servizi aggiuntivi offerti (8)
6. Tempi di consegna e di installazione degli impianti fermo quanto indicato al p. 6 del presente bando di gara (massimo 180 giorni). Da esprimere in percentuale di ribasso e da intendere come ultimazione dell'installazione (8)
7. Periodo di garanzia dell'impianto con decorrenza dal termine dei prescritti 12 mesi di assistenza (7)
8. Ribasso in percentuale offerto rispetto alla base d'asta di 1 295 000 EUR + IVA (50)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Domenico Scarrone
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — RM
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Telefono: +39 06328721 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0632872315 📠
Fonte: OJS 2015/S 121-220383 (2015-06-23)
Avviso di aggiudicazione (2015-11-04)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 1 186 220 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2015-11-04 📅
Data di pubblicazione: 2015-11-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 216-393932
Si riferisce all'avviso: 2015/S 121-220383
Numero GU-S: 216
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 2. Modalità ed organizzazione del servizio di assistenza nei primi dodici mesi di funzionamento con esplicito riferimento all'esperienza del personale incaricato dell'assistenza stessa con evidente riferimento alla capacità di conduzione di impianti similari ai fini di dare conto della professionalità nel periodo di affiancamento (8)
6. Tempi di consegna e di installazione degli impianti fermo quanto indicato al p. 6 del presente bando di gara (massimo 180 giorni). Da esprimere in percentuale di ribasso e da intendere come ultimazione dell'installazione. (8)
7. Periodo di garanzia dell'impianto con decorrenza dal termine dei prescritti dodici mesi di assistenza (7)
8. Ribasso in percentuale offerto rispetto alla base d'asta di 1 295 000 EUR + IVA. (50)
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2015-09-30 📅
Nome: R.T.I. Tecnologie Ambientali Srl (Capogruppo mandataria) / Exxro Srl (mandante)
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — RM
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0632872315 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del Provvedimento lesivo.
Fonte: OJS 2015/S 216-393932 (2015-11-04)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 1 186 220 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2015-11-04 📅
Data di pubblicazione: 2015-11-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 216-393932
Si riferisce all'avviso: 2015/S 121-220383
Numero GU-S: 216
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 2. Modalità ed organizzazione del servizio di assistenza nei primi dodici mesi di funzionamento con esplicito riferimento all'esperienza del personale incaricato dell'assistenza stessa con evidente riferimento alla capacità di conduzione di impianti similari ai fini di dare conto della professionalità nel periodo di affiancamento (8)
6. Tempi di consegna e di installazione degli impianti fermo quanto indicato al p. 6 del presente bando di gara (massimo 180 giorni). Da esprimere in percentuale di ribasso e da intendere come ultimazione dell'installazione. (8)
7. Periodo di garanzia dell'impianto con decorrenza dal termine dei prescritti dodici mesi di assistenza (7)
8. Ribasso in percentuale offerto rispetto alla base d'asta di 1 295 000 EUR + IVA. (50)
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2015-09-30 📅
Nome: R.T.I. Tecnologie Ambientali Srl (Capogruppo mandataria) / Exxro Srl (mandante)
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — RM
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0632872315 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del Provvedimento lesivo.
Fonte: OJS 2015/S 216-393932 (2015-11-04)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
- Macchinari industriali (18 nuovi appalti)