Fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2. Suddivisa in 4 lotti

Università degli studi di Trento

Fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2.
Lotto 1 - Arredi tecnici da laboratorio
Lotto 2 - Cappe biologiche e incubatori
Lotto 3 - Cappe chimiche e armadi di sicurezza per sostanze chimiche
Lotto 4 - Frigoriferi e congelatori da laboratorio

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2013-08-09. L'appalto è stato pubblicato su 2013-06-28.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Università degli studi di Trento

Cosa?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2013-06-28	Avviso di gara
2014-04-18	Avviso di aggiudicazione
2014-05-28	Avviso di aggiudicazione
2014-07-02	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2013-06-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
Quantità o entità:

Importo complessivo dei 4 lotti.L'importo definitivo sarà fissato definitivamente in sede di Lettera d'invito in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative alla puntuale quantità delle forniture richieste; tale importo non sarà, comunque, maggiore o minore per più del 20% rispetto a quello indicato, per ciascun lotto, nel presente Bando.1 100 000

Valore totale dell'appalto: 550 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Trento
Indirizzo postale: Via Belenzani 12
Codice postale: 38122
Città postale: Trento
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.unitn.it 🌏
Telefono: +39 0461281213/98 📞
Fax: +39 0461281132 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2013-06-28 📅
Termine di presentazione: 2013-08-09 📅
Data di pubblicazione: 2013-07-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2013/S 126-215671
Numero GU-S: 126
Informazioni aggiuntive

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Rinaldo Maffei. I documenti di gara che saranno inviati ai Concorrenti invitati a presentare offerta, specificheranno le modalità di presentazione dell'offerta e la disciplina contrattuale. Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec (ateneo@pec.unitn.it) o fax (+39 0461281132), all'attenzione del Responsabile del Procedimento, dott. Rinaldo Maffei, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a mezzo pec/fax. Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito: www.unitn.it. La domanda di partecipazione deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine previsto alla sezione IV punto 3.4 pena l'inammissibilità. Sulla busta dovranno essere indicate le seguenti diciture: - Gara d'appalto per fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per i nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2 - Richiesta di partecipazione - Nominativo del candidato mittente. UNITN si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. I requisiti di partecipazione sono provvisoriamente provati compilando il facsimile scaricabile dal sito: www.unitn.it. I candidati raggruppandi dovranno precisare nella domanda di partecipazione chi assumerà il ruolo di mandatario e i relativi recapiti, UNITN invierà solo a detto componente tutte le successive comunicazioni inerenti la presente gara. Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle suddette dichiarazioni potranno essere sanati su esplicita richiesta del Responsabile del procedimento, che a tal fine, assegnerà un termine perentorio non inferiore a tre giorni lavorativi. Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai candidati saranno trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Determina a contrarre n.91 del 27 giugno 2013. Il presente Bando di gara e il facsimile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito: www.unitn.it - percorsi "Imprese" - Bandi di gara - Gare d'appalto. Si applica quanto previsto dall'art. 34 comma 35 del D.L.179/2012 (convertito con L. 221/2012).

Informazioni aggiuntive

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Rinaldo Maffei.

I documenti di gara che saranno inviati ai Concorrenti invitati a presentare offerta, specificheranno le modalità di presentazione dell'offerta e la disciplina contrattuale.

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec (ateneo@pec.unitn.it) o fax (+39 0461281132), all'attenzione del Responsabile del Procedimento, dott. Rinaldo Maffei, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a mezzo pec/fax. Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito: www.unitn.it.

La domanda di partecipazione deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine previsto alla sezione IV punto 3.4 pena l'inammissibilità. Sulla busta dovranno essere indicate le seguenti diciture: - Gara d'appalto per fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per i nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2 - Richiesta di partecipazione - Nominativo del candidato mittente. UNITN si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti.

I requisiti di partecipazione sono provvisoriamente provati compilando il facsimile scaricabile dal sito: www.unitn.it. I candidati raggruppandi dovranno precisare nella domanda di partecipazione chi assumerà il ruolo di mandatario e i relativi recapiti, UNITN invierà solo a detto componente tutte le successive comunicazioni inerenti la presente gara. Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle suddette dichiarazioni potranno essere sanati su esplicita richiesta del Responsabile del procedimento, che a tal fine, assegnerà un termine perentorio non inferiore a tre giorni lavorativi.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai candidati saranno trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Determina a contrarre n.91 del 27 giugno 2013.

Il presente Bando di gara e il facsimile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito: www.unitn.it - percorsi "Imprese" - Bandi di gara - Gare d'appalto.

Si applica quanto previsto dall'art. 34 comma 35 del D.L.179/2012 (convertito con L. 221/2012).

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2.

Lotto 1 - Arredi tecnici da laboratorio

Lotto 2 - Cappe biologiche e incubatori

Lotto 3 - Cappe chimiche e armadi di sicurezza per sostanze chimiche

Lotto 4 - Frigoriferi e congelatori da laboratorio

Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Fornitura e installazione di arredi tecnici da laboratorio.
Breve descrizione:

Fornitura e installazione di arredi tecnici da laboratorio comprendenti banchi di lavoro con piano in gres, alzate tecniche complete di impianti tecnologici, mobiletti pensili, mensole porta reagenti, mobiletti, cassettiere sottostrutturali e gruppi di lavaggio. CIG 5211549249.

Ulteriori informazioni sui lotti:

L'importo definitivo sarà fissato in sede di lettera d'invito, in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative alla puntuale quantità delle forniture richieste; tale importo non sarà, comunque, maggiore o minore per più del 20% rispetto a quello indicato nel presente Bando.

Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Fornitura e installazione di cappe biologiche e incubatori
Breve descrizione:

Fornitura e installazione di cappe biologiche a flusso laminare e incubatori a CO2. - CIG 52117231E0.

Numero del lotto: 3
Denominazione del lotto: Fornitura e installazione di cappe chimiche e armadi di sicurezza per sostanze chimiche.
Breve descrizione:

Fornitura e installazione di cappe chimiche da laboratorio e armadi di sicurezza per sostanze chimiche (acidi, basi, infiammabili). CIG 5211734AF1

Numero del lotto: 4
Denominazione del lotto: Fornitura e installazione di frigoriferi e congelatori da laboratorio
Breve descrizione:

Fornitura e installazione di frigoriferi e congelatori da laboratorio verticali e sottostrutturali. CIG 52117475AD

Quantità o entità:

Importo complessivo dei 4 lotti.

L'importo definitivo sarà fissato definitivamente in sede di Lettera d'invito in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche relative alla puntuale quantità delle forniture richieste; tale importo non sarà, comunque, maggiore o minore per più del 20% rispetto a quello indicato, per ciascun lotto, nel presente Bando.

Numero di riferimento: Lotto 1 cig 5211549249; Lotto 2 cig 52117231E0; Lotto 3 cig 5211734AF1; Lotto 4 cig 52117475AD
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Polo Scientifico e Tecnologico - Blocco 2 - Via Sommarive, Povo - Trento.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

I candidati dovranno a pena di inammissibilità presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con acclusa copia del documento di identità del dichiarante che attesti:

1) iscrizione ad uno dei registri di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2000;

2) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

3) di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun membro del raggruppamento.

Capacità tecnica e professionale:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con acclusa copia del documento d'identità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento. In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Livello(i) minimo(i) di standard:

Lotto 1: Forniture complessive prestate nel triennio 2010-2012 pari ad almeno 550 000 EUR aventi ad oggetto arredi tecnici da laboratorio.

Lotto 3: Forniture complessive prestate nel triennio 2010-2012 pari ad almeno 140 000 EUR aventi ad oggetto cappe chimiche.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi propri.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Sono ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

Procedura
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Dott. Rinaldo Maffei
Indirizzo Internet: www.unitn.it 🌏
Nome: Università degli Studi di Trento
Referente: Ufficio Protocollo
Telefono: +39 0461281239 📞

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 cig 5211549249; Lotto 2 cig 52117231E0; Lotto 3 cig 5211734AF1; Lotto 4 cig 52117475AD
Informazioni aggiuntive

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Rinaldo Maffei.

I documenti di gara che saranno inviati ai Concorrenti invitati a presentare offerta, specificheranno le modalità di presentazione dell'offerta e la disciplina contrattuale.

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec (ateneo@pec.unitn.it) o fax (+39 0461281132), all'attenzione del Responsabile del Procedimento, dott. Rinaldo Maffei, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a mezzo pec/fax. Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito: www.unitn.it.

La domanda di partecipazione deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine previsto alla sezione IV punto 3.4 pena l'inammissibilità. Sulla busta dovranno essere indicate le seguenti diciture: - Gara d'appalto per fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature varie per i nuovi laboratori microbiologici per ricerca, sviluppo e analisi con livelli di contenimento fisico PCL2 - Richiesta di partecipazione - Nominativo del candidato mittente. UNITN si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti.

I requisiti di partecipazione sono provvisoriamente provati compilando il facsimile scaricabile dal sito: www.unitn.it. I candidati raggruppandi dovranno precisare nella domanda di partecipazione chi assumerà il ruolo di mandatario e i relativi recapiti, UNITN invierà solo a detto componente tutte le successive comunicazioni inerenti la presente gara. Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle suddette dichiarazioni potranno essere sanati su esplicita richiesta del Responsabile del procedimento, che a tal fine, assegnerà un termine perentorio non inferiore a tre giorni lavorativi.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai candidati saranno trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Determina a contrarre n.91 del 27 giugno 2013.

Il presente Bando di gara e il facsimile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito: www.unitn.it - percorsi "Imprese" - Bandi di gara - Gare d'appalto.

Si applica quanto previsto dall'art. 34 comma 35 del D.L.179/2012 (convertito con L. 221/2012).

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento
Città postale: Trento
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

Fonte: OJS 2013/S 126-215671 (2013-06-28)

Avviso di aggiudicazione (2014-04-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 570 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: Via Calepina 14
Contatto
Telefono: +39 04612812-13/98 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-04-18 📅
Data di pubblicazione: 2014-04-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 079-138551
Si riferisce all'avviso: 2013/S 126-215671
Numero GU-S: 79
Informazioni aggiuntive
Installazione e montaggio.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: Lotto 1 cig 5211549249; Lotto 2 cig 52117231E0; Lotto 3 cig 5211734AF1; Lotto 4 cig 52117475AD.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Polo Scientifico e Tecnologico — Blocco 2 — Via Sommarive, Povo — Trento.

Aggiudicazione del contratto

1️⃣
Data di conclusione del contratto: 2014-03-21 📅
Nome: Labosystem S.r.l.
Indirizzo postale: Via C. Battisti 29
Città postale: Rovellasca (CO)
Codice postale: 22069
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: labosystem@postacertificata.com 📧

2️⃣
Nome: KW Apparecchi Scientifici S.r.l.
Indirizzo postale: Via della Resistenza 119
Città postale: Monteriggioni (SI)
Codice postale: 53035
E-mail: kw@sienapec.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4
5

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale — sezione di Trento
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — sezione di Trento
Città postale: Trento
Codice postale: 38122
Fonte: OJS 2014/S 079-138551 (2014-04-18)

Avviso di aggiudicazione (2014-05-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 153 000 💰

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-05-28 📅
Data di pubblicazione: 2014-05-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 104-182731
Numero GU-S: 104
Informazioni aggiuntive
Montaggio e installazione.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: Lotto 1 CIG 5211549249; Lotto 2 CIG 52117231E0; Lotto 3 CIG 5211734AF1; Lotto 4 CIG 52117475AD.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2014-05-21 📅
Nome: Ferraro Arredi Tecnici Srl
Indirizzo postale: C.so Brigate Partigiane 2
Città postale: Cairo Montenotte — Savona
Codice postale: 17014
E-mail: ferraroarreditecnicisrl@pec.cgn.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 6

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Trento
Fonte: OJS 2014/S 104-182731 (2014-05-28)

Avviso di aggiudicazione (2014-07-02)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 270 000 💰

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-07-02 📅
Data di pubblicazione: 2014-07-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 127-226687
Numero GU-S: 127

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2014-06-30 📅
Nome: FKV Srl
Indirizzo postale: Largo delle industrie 10
Città postale: Torre Boldone (BG)
Codice postale: 24020
E-mail: fkv@legalmail.it 📧
Fonte: OJS 2014/S 127-226687 (2014-07-02)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) (>20 nuovi appalti)