Procedura aperta per la fornitura di smart card da installare su apparecchi da intrattenimento e relativi servizi (gara BS1201)

SOGEI - Società generale d'informatica SpA

L’appalto ha per oggetto la fornitura di smart card e relativi kit di sviluppo le cui caratteristiche tecniche sono descritte nel capitolato tecnico.
Rientrano nella fornitura i seguenti servizi di:
— personalizzazione grafica e configurazione iniziale delle Smart card secondo specifiche fornite da SOGEI,
— consegna delle Smart Card secondo i quantitativi richiesti da SOGEI,
— installazione del kit di sviluppo a cura di personale avente adeguate conoscenze tecniche,
— sostituzione delle Smart card difettose,
— supporto specialistico da erogarsi su richiesta della SOGEI,
— manutenzione delle Smart Card e dei kit di sviluppo per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo delle Smart card stesse.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-03-27. L'appalto è stato pubblicato su 2012-02-13.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Actalis SpA

Chi?

• SOGEI - Società generale d'informatica SpA

Cosa?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2012-02-13	Avviso di gara
2013-10-24	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2012-02-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Schede a circuiti integrati
Quantità o entità:

— n. 800 000 smart card,— n. 5 kit di sviluppo,— n. 50 giorni/persona per il servizio di supporto specialistico da erogarsi a richiesta della SOGEI.L’impegno complessivo stimato è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila,00) IVA esclusa.1 500 000,00

Valore totale dell'appalto: 1 500 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Schede a circuiti integrati 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: SOGEI - Società generale d'informatica SpA
Indirizzo postale: via Mario Carucci, 99
Codice postale: 00143
Città postale: Roma
Contatto
Telefono: +39 0650252828 📞
Fax: +39 0650258429 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-02-13 📅
Termine di presentazione: 2012-03-27 📅
Data di pubblicazione: 2012-02-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 31-050021
Numero GU-S: 31
Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente; 2. SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it; 4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a 1 500 000,00 (unimilonecinquecentomila/00), IVA esclusa; 5. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con le modalità di cui al disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3; 6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al disciplinare di gara; 7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara; 8. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006); 9. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.; 10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata; 11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3854025A08; 12. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente;

2. SOGEI si riserva il diritto di:

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;

b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it;

4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a 1 500 000,00 (unimilonecinquecentomila/00), IVA esclusa;

5. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con le modalità di cui al disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3;

6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al disciplinare di gara;

7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara;

8. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006);

9. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;

10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata;

11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3854025A08;

12. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

L’appalto ha per oggetto la fornitura di smart card e relativi kit di sviluppo le cui caratteristiche tecniche sono descritte nel capitolato tecnico.

Rientrano nella fornitura i seguenti servizi di:

— personalizzazione grafica e configurazione iniziale delle Smart card secondo specifiche fornite da SOGEI,

— consegna delle Smart Card secondo i quantitativi richiesti da SOGEI,

— installazione del kit di sviluppo a cura di personale avente adeguate conoscenze tecniche,

— sostituzione delle Smart card difettose,

— supporto specialistico da erogarsi su richiesta della SOGEI,

— manutenzione delle Smart Card e dei kit di sviluppo per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo delle Smart card stesse.

Quantità o entità:

— n. 800 000 smart card,

— n. 5 kit di sviluppo,

— n. 50 giorni/persona per il servizio di supporto specialistico da erogarsi a richiesta della SOGEI.

L’impegno complessivo stimato è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila,00) IVA esclusa.

Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: BS1201
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Presso la sede del Sistema informativo della fiscalità sita in Roma, via Mario Carucci, 99.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino utilizzando il modulo “Autocertificazione per la partecipazione alla gara” allegato al disciplinare di gara (cfr. paragrafo VI.3, punto 3) nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e documentino, nei casi previsti nella documentazione di gara:

a. l’avvenuto pagamento, alla data di presentazione dell’offerta, del contributo di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo le modalità medesima di cui alla delibera adottata dalla menzionata Autorità in materia, contenute sul sito http//www.avcp.it/riscossioni.html, per l’importo di 140,00 EUR (centoquaranta/00), relativamente al CIG: 3854025A08;

b. l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e s.m.i.;

d. l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.

Posizione economica e finanziaria: Cifra d'affari dell'impresa realizzata negli ultimi 3 esercizi.
Livello(i) minimo(i) di standard:

Importo non inferiore complessivamente nel triennio a 4 000 000,00 EUR (quattromilioni/00), IVA esclusa.

Capacità tecnica e professionale:

f) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi, almeno 2 forniture aventi ad oggetto un numero di smart card non inferiore a 100 000 ciascuna che abbiano previsto un servizio di configurazione iniziale e personalizzazione.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

La cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta, è pari a EUR 3018.000,00 (diciottomila/00), importo determinato ai sensi dell’articolo 75, comma 17, del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.

La cauzione definitiva sarà pari al 10 % dell’importo complessivo offerto fermo restando quanto previsto dall’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006.3.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2012-04-03 📅
Luogo di apertura: Roma, via Mario Carucci 99.
Luogo: Roma, via Mario Carucci 99.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. caratteristiche tecniche delle smart card (40)
2. prezzo (60)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: direzione approvvigionamenti
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://WWW.SOGEI.IT 🌏
Nome: SOGEI SpA - ufficio protocollo
Indirizzo postale: via Mario Carucci 99

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: BS1201
Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente;

2. SOGEI si riserva il diritto di:

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;

b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it;

4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a 1 500 000,00 (unimilonecinquecentomila/00), IVA esclusa;

5. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con le modalità di cui al disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3;

6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al disciplinare di gara;

7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara;

8. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006);

9. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;

10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata;

11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3854025A08;

12. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Fax: +39 0632872315 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.

Fonte: OJS 2012/S 031-050021 (2012-02-13)

Avviso di aggiudicazione (2013-10-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 888 400 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: SOGEI – Società Generale d'informatica SpA
Indirizzo postale: Via Mario Carucci 99

Riferimento
Date
Data di invio: 2013-10-24 📅
Data di pubblicazione: 2013-10-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2013/S 209-362093
Si riferisce all'avviso: 2012/S 31-050021
Numero GU-S: 209
Informazioni aggiuntive

1. Hanno presentato offerta oltre l'aggiudicataria le seguenti società: IT CARD; STM; AMA Group; Ghirlanda.

Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Presso la sede del Sistema Informativo della Fiscalità sita in Roma, Via Mario Carucci 99.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche tecniche delle smart card (40)
2. Prezzo (60)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2013-02-11 📅
Nome: Actalis SpA
Indirizzo postale: Via dell'Aprica 18
Città postale: Milano
Codice postale: 20158
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo dei loro interessi.

Fonte: OJS 2013/S 209-362093 (2013-10-24)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione (15 nuovi appalti)

Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico (5)

Apparecchiatura elettronica (3)

Macchinari, apparecchiature e microsistemi microelettronici

Macchinari e apparecchiature microelettronici

Circuiti elettronici integrati e microassemblaggi