SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI, ACQUA, FOGNATURE E DEPURAZIONE – REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO NEI COMUNI DI FANO, MONDOLFO E MONTEPORZIO

Aset SpA

Procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. nr. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro, della durata di 36 mesi con un unico operatore economico ex art 59 comma 3 D. Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento del servizio di interventi manutentivi non programmabili di reti e impianti, acqua, fognature e depurazione – reperibilità e pronto intervento nei Comuni di Fano, Mondolfo e Monteporzio

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2024-01-30. L'appalto è stato pubblicato su 2023-12-14.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• CPL Concordia soc. coop.

Chi?

• Aset SpA

Cosa?

Dove?

• Marche › Pesaro e Urbino

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2023-12-14	Avviso di gara
2024-05-07	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2023-12-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
Numero di riferimento: CIG A0334194EA - CUP J51D23000120005
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 📦
Codice CPV supplementare: Riparazione e manutenzione di impianti 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pesaro e Urbino 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Aset spa
Indirizzo postale: Via Einaudi nr. 1
Codice postale: 61032
Città postale: Fano (PU)
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.asetservizi.it 🌏
E-mail: info@cert.asetservizi.it 📧
Telefono: +39 072183391 📞
URL dei documenti: http://www.asetservizi.it 🌏
URL per la partecipazione: http://www.asetservizi.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-12-14 📅
Termine di presentazione: 2024-01-30 📅
Data di pubblicazione: 2023-12-19 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 244-768026
Numero GU-S: 244
Informazioni aggiuntive

per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asetservizi.it Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Romei tel. 0721/83391, mail m.romei@asetservizi.it

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 16942420.34 EUR 💰
Breve descrizione:

L’appalto si configura come Accordo Quadro da concludersi con un solo operatore economico ed ha per oggetto le opere, le forniture e somministrazioni necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sulla rete di distribuzione di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti da ASET S.p.A., relativi a estensioni o riqualificazioni delle reti, all’esecuzione degli impianti di derivazione d’utenza sulla rete di acquedotto e fognatura, realizzazione di opere edili accessorie, e all’espletamento del servizio di reperibilità e pronto intervento sulle reti acqua e fognatura per una durata complessiva del contratto di 3 (tre) anni. L’appalto dei lavori in oggetto rientra nell’ambito dei settori speciali.

L’esecuzione del servizio avviene nei luoghi indicati da ASET SPA in conformità delle previsioni di Capitolato speciale cui si rimanda.

Valore stimato al netto dell'IVA: 16942420.34 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione delle opzioni: quinto d’obbligo e proroga tecnica
Informazioni aggiuntive:

per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asetservizi.it

Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Romei tel. 0721/83391, mail m.romei@asetservizi.it

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Fano, Mondolfo e Monteporzio

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 65 del D. Lgs nr. 36/2023. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti di ordine speciale indicati nel disciplinare di gara. È ammesso l'avvalimento come disciplinato dall'art. 104 del Codice e dal disciplinare di gara. L'appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2024-01-31 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Luogo: si rimanda al disciplinare di gara.
Informazioni aggiuntive:

Trattandosi di procedura interamente telematica, non prevede sedute pubbliche on site per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.

Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): struttura operativa: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 25
Criterio di qualità (nome): proposte migliorative: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): gestione pronto intervento e emergenza: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): sistemi di gestione aziendali certificati: punteggio massimo
miglioramento dei tempi massimi di esecuzione di alcune lavorazioni
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Prezzo (ponderazione): 30

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Romei
Indirizzo Internet: www.asetservizi.it 🌏
URL dei documenti: www.asetservizi.it 🌏
URL per la partecipazione: www.asetservizi.it 🌏
URL dei documenti: www.asetservizi.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asetservizi.it alla sezione "Avvisi Pubblici in corso", accessibile anche dal sito istituzionale https://www.asetservizi.it (Bandi di gare e Fornitori/ Elenco Bandi di gara)

Condizioni relative al contratto d’appalto: A seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, si procederà alla stipula di specifici contratti (attuativi) d’appalto della durata di 12 mesi ciascuno, fino alla concorrenza della durata complessiva dell’Accordo Quadro pari a 36 mesi. A seguito quindi dell’acquisizione di un CIG padre per l’Accordo Quadro, si procederà alla acquisizione di CIG figli per i 3 (tre) contratti discendenti dall’Accordo Quadro.

Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: A seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, si procederà alla stipula di specifici contratti d’appalto della durata di 12 mesi ciascuno, fino alla concorrenza della durata complessiva dell’Accordo Quadro pari a 36 mesi. Il contratto di Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro stesso, senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi già emessi. La Stazione Appaltante si riserva, previa comunicazione all'Appaltatore entro il termine di validità dell’Accordo Quadro, di prorogare lo stesso agli stessi patti, prezzi e condizioni economiche ivi definite, anche progressivamente, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

L'importo sopra indicato si riferisce alla durata complessiva di 36 mesi.

In casi eccezionali, l’Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: no

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tar delle marche
Indirizzo postale: Via della Loggia, n. 24
Città postale: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it 📧
Fax: +39 071523853 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-le-marche 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando

Fonte: OJS 2023/S 244-768026 (2023-12-14)

Avviso di aggiudicazione (2024-05-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di manutenzione reti e impianti, acqua, fognature e depurazione – reperibilita’ e pronto intervento nei comuni di fano, mondolfo e monteporzio.
Numero di riferimento: CIG A0334194EA - CUP J51D23000120005
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 16942420.34 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: A0334194EA
Descrizione dell'appalto:

Informazioni aggiuntive:

Prodotti/servizi aggiuntivi: Riparazione e manutenzione di impianti 📦
Sede principale o luogo di esecuzione: vedasi disciplinare di gara
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Ancona 🏙️
Durata: 36 mesi
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni: quinto d’obbligo e proroga tecnica
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): struttura operativa: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 25
Criterio di qualità (nome): proposte migliorative: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): gestione pronto intervento e emergenza: punteggio massimo
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): sistemi di gestione aziendali certificati: punteggio massimo
miglioramento dei tempi massimi di esecuzione di alcune lavorazioni
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 30
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0000

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con diversi operatori ✅
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)

Aggiudicazione del contratto
Viene assegnato un contratto/lotto ✅
Numero di identificazione del lotto: LOT-0000
Numero di contratto: A0334194EA
Data di stipula del contratto: 2024-04-26 📅
L'offerta è stata classificata
Classificazione nell'elenco dei vincitori: 1
Identificativo dell'offerta: A0334194EA
Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0000
Nome e indirizzo del contraente
Nome: CPL Concordia Soc. Coop.
Numero di registrazione nazionale: 00154950364
Codice postale: 41033
Città postale: Concordia sulla Secchia
Regione: Modena 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it 📧
Telefono: 0535616111 📞

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Aset spa
Numero di registrazione nazionale: 01474680418
Indirizzo postale: Via Einaudi nr. 1
Codice postale: 61032
Città postale: Fano (PU)
Regione: Pesaro e Urbino 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Romei
E-mail: info@cert.asetservizi.it 📧
Telefono: +39 072183391 📞
URL: www.asetservizi.it 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Ambiente

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Numero di registrazione nazionale: 80005630423
Regione: Ancona 🏙️
Telefono: 071523853 📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-le-marche 🌏
Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:

il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando

Fonte: OJS 2024/S 090-272898 (2024-05-07)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento (>20)

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche (5)