DAC.0049.2026 - Interventi di adeguamento della sagoma della Galleria COLLE PORCINA, Galleria SELLA DELLE VETICHE, Galleria CONTRAFFORTE FERRAZZANO ed interventi integrativi alla Galleria COLLE SERRANO e Galleria SAN SALVATORE, COLLE ALTO E COLLE BARONE della tratta ferroviaria Baranello-Campobasso della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso.
Avviso di gara (2026-01-30) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: DAC.0049.2026 - Interventi di adeguamento della sagoma della Galleria COLLE PORCINA, Galleria SELLA DELLE VETICHE, Galleria CONTRAFFORTE FERRAZZANO ed interventi integrativi alla Galleria COLLE SERRANO e Galleria SAN SALVATORE, COLLE ALTO E COLLE BARONE della tratta ferroviaria Baranello-Campobasso della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso.
Breve descrizione:
“DAC.0049.2026 - GPA per Interventi Gallerie Molise”
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 42598786.38 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“DAC.0049.2026 - GPA per Interventi Gallerie Molise”
Luogo di esecuzione: Campobasso🏙️
Durata: 15 (MONTH)
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle...”
Descrizione delle opzioni
Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante si riserva di sostituire e/o modificare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, gli interventi previsti di cui all’art. 2 dello schema di contratto con altri della stessa natura dell’oggetto contrattuale fino al 30% dell’importo del Contratto. Per tali modifiche l’Appaltatore presta sin d’ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere.
Costo di Accelerazione: Qualora, sia stata concessa all’Appaltatore una proroga dei termini contrattuali, il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore medesimo la presentazione, entro 30 giorni n.c., di un Programma lavori accelerato, che anticipi il termine di ultimazione, anche parziale, risultante dalla proroga, a fronte del riconoscimento di un “Costo di Accelerazione”. Tale Costo di Accelerazione è quantificato, per ogni giorno di anticipo, sulla base degli stessi criteri stabiliti dal Contratto per il calcolo della corrispondente penale contrattuale giornaliera, con riferimento al periodo di tempo anticipato rispetto al termine eventualmente risultante dalla proroga. In caso di approvazione del Programma lavori accelerato da parte di RFI: i termini anticipati in esso previsti andranno a sostituire ad ogni effetto di legge e di contratto i termini contrattuali, come in precedenza prorogati; le penali contrattuali andranno a sanzionare il mancato rispetto di termini anticipati; il Costo di Accelerazione andrà ad incrementare il prezzo contrattuale.
Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell’art. 9 del Codice, è prevista la clausola di rinegoziazione di cui all’art. 8 bis dello Schema di Contratto (Allegato B), da intendersi qui richiamato.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Si rinvia al documento "Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche" allegato al disciplinare di gara".
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2026-03-09 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2026-03-10 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura):
“La data di apertura delle offerte indicata potrà subire variazioni, in ogni caso RFI avrà cura di avvisare i concorrenti circa l'eventuale modifica tramite...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura)
La data di apertura delle offerte indicata potrà subire variazioni, in ogni caso RFI avrà cura di avvisare i concorrenti circa l'eventuale modifica tramite la funzione di messaggistica del Portale Acquisti.
Mostra di più
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 9
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Depositi e garanzie richiesti:
“Si rimanda al Disciplinare di gara.”
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
“Si rimanda al Disciplinare di gara.” Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“Si rimanda allo schema di contratto e relativi allegati.”
“L’Appalto è inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento della sagoma della Galleria...”
L’Appalto è inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento della sagoma della Galleria COLLE PORCINA, Galleria SELLA DELLE VETICHE, Galleria CONTRAFFORTE FERRAZZANO ed interventi integrativi alla Galleria COLLE SERRANO e Galleria SAN SALVATORE, COLLE ALTO E COLLE BARONE della tratta ferroviaria Baranello-Campobasso della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso nell’ambito dell’intervento di elettrificazione della tratta”.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto affidare le lavorazioni ad un unico OE garantirà omogeneità nell'approccio tecnico che avrà ricaduta nel rispetto delle tempistiche e degli standard prestazionali previsti nel contratto.
La validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è avvenuta con nota prot. RFI-VDO-DOIT.NA.ING\A0011\P\2025\0007136 del 30/6/2025 e nota prot. RFI.DOIT.NA.ING\A0011\P\2026\0000971 del 28/01/2026.
L’importo complessivo per la realizzazione delle opere, risultante dal progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, ammonta a complessivi € 28.399.190,92 (euro ventottomilionitrecentonovantanovemilacentonovanta/92) IVA esclusa, di cui:
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.074.667,07 (euro unmilionesettantaquattromilaseicentosessantasette/07);
- progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano della Sicurezza: € 409.805,86 (euro quattrocentonovemilaottocentocinque/86) (IVA e contributo integrativo esclusi) con ribasso massimo consentito del 35% dell’importo di progettazione, ai sensi dell’art. 41 co. 15-bis D.Lgs 36/2023;
- lavori: € 26.914.717,99 (euro ventiseimilioninovecentoquattordicimilasettecentodiciassette/99), di cui: € 0,00 (euro zero/00) per prestazioni a corpo ed € 26.914.717,99 (euro ventiseimilioninovecentoquattordicimilasettecentodiciassette/99) per prestazioni a misura).
Le lavorazioni sono raggruppate nelle seguenti categorie e classifiche:
- OG4, classifica VIII, Euro 25.489.385,06 (categoria prevalente);
- OG3, classifica III bis, Euro 1.500.000,00 (categoria scorporabile);
- OS21, classifica III, Euro 800.000,00 (categoria scorporabile);
- OS20 A, classifica I, Euro 200.000,00 (categoria scorporabile).
Le prestazioni di progettazione richieste vengono di seguito brevemente sintetizzate: categoria B2, classe 6, SQ003-RFI ''Sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria''.
Il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è pari ad € 42.598.786,38, al netto di IVA.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: TAR Lazio - Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: urp.rm@giustiziaamministrativa.it📧
Telefono: +3906328721📞 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: TAR Lazio - Sede di Roma o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: urp.rm@giustiziaamministrativa.it📧
Telefono: +3906328721📞 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla...”
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.
Mostra di più
Fonte: OJS 2026/S 022-072491 (2026-01-30)
Avviso di gara (2026-03-03) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore stimato al netto dell'IVA: 42598786.38 EUR 💰
Procedura Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2026-03-30 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2026-04-01 10:00:00 📅
Fonte: OJS 2026/S 045-154071 (2026-03-03)
Avviso di gara (2026-03-27) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore stimato al netto dell'IVA: 42598786.38 EUR 💰
Procedura Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2026-04-20 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2026-04-22 10:00:00 📅
Fonte: OJS 2026/S 063-221344 (2026-03-27)