Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2025-06-23.
L'appalto è stato pubblicato su 2025-05-20.
Avviso di gara (2025-05-20) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Numero di riferimento: P.A. 562/ACU/2025
Breve descrizione:
“Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali...”
Breve descrizione
Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Mostra di più
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di pulizia delle fognature📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 450 000 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali...”
Descrizione dell'appalto
Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Mostra di più
Luogo di esecuzione: Napoli🏙️
Durata: 24 (MONTH)
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Durata
Data di inizio: 2025-09-01 📅
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅ Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per...”
Descrizione delle opzioni
In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nell’accordo quadro.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Prezzo ✅ Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-06-23 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-06-24 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): https://asianapoli.albofornitori.net/tender/6842
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 180
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con diversi operatori ✅
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Numero di registrazione nazionale: 94028990631
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Codice postale: 80100
Città postale: Napoli
Regione: Napoli🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it📧
Telefono: 0817817100📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli🌏 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Numero di registrazione nazionale: 94028990631
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Codice postale: 80100
Città postale: Napoli
Regione: Napoli🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it📧
Telefono: 0817817100📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli🌏 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“Termini previsti dalla normativa di settore” Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato l'ordine elettronico
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2025/S 097-326867 (2025-05-20)