Manutenzione "FULL SERVICE" della centrale di telecomunicazione (PABX), servizio di presidio e forniture per il JRC, Centro comune di Ricerca, sito di Ispra (VA)
Si tratta di un contratto ricorrente per la manutenzione/supervisione "Full service" della centrale di telecomunicazioni (PABX) del JRC di Ispra. Sono previste anche alcune forniture correlate. Questo garantisce il servizio telefonico e, di conseguenza, l'operatività quotidiana e la continuità operativa del sito.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2025-11-05.
L'appalto è stato pubblicato su 2025-10-02.
Avviso di gara (2025-10-02) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Manutenzione "FULL SERVICE" della centrale di telecomunicazione (PABX), servizio di presidio e forniture per il JRC, Centro comune di Ricerca, sito di Ispra (VA)
Numero di riferimento: EC-JRC/IPR/2025/OP/2309
Breve descrizione:
“Si tratta di un contratto ricorrente per la manutenzione/supervisione "Full service" della centrale di telecomunicazioni (PABX) del JRC di Ispra. Sono...”
Breve descrizione
Si tratta di un contratto ricorrente per la manutenzione/supervisione "Full service" della centrale di telecomunicazioni (PABX) del JRC di Ispra. Sono previste anche alcune forniture correlate. Questo garantisce il servizio telefonico e, di conseguenza, l'operatività quotidiana e la continuità operativa del sito.
Mostra di più
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 500 000 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Si tratta di un contratto ricorrente per la manutenzione/supervisione "Full service" della centrale di telecomunicazioni (PABX) del JRC di Ispra. Sono...”
Descrizione dell'appalto
Si tratta di un contratto ricorrente per la manutenzione/supervisione "Full service" della centrale di telecomunicazioni (PABX) del JRC di Ispra. Sono previste anche alcune forniture correlate. Questo garantisce il servizio telefonico e, di conseguenza, l'operatività quotidiana e la continuità operativa del sito.
Mostra di più
Prodotti/servizi aggiuntivi: Apparecchiature PABX📦
Prodotti/servizi aggiuntivi: Manutenzione di reti telefoniche📦
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Si invita a consultare i documenti di gara.”
Durata: 48 (MONTH)
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“a condizione che siano conformi al progetto di base, nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi possono essere...”
Descrizione delle opzioni
a condizione che siano conformi al progetto di base, nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi possono essere affidati fino a 50 % del contratto iniziale al contraente iniziale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 100
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-11-05 16:00:59 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-11-06 10:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: bulgaro 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ceco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: danese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: greco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: estone 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: finlandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: irlandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: croato 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ungherese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: lituano 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: lettone 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: maltese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: olandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: polacco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: portoghese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: rumeno 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: slovacco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: sloveno 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: svedese 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
“In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario...”
In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Curia
Indirizzo postale: Rue du Fort Niedergrünewald
Codice postale: L-2925
Città postale: Luxembourg
Regione: Luxembourg 🏙️
Paese: Lussemburgo 🇱🇺
E-mail: gc.registry@curia.europa.eu📧
Telefono: +352 4303-1📞
URL: http://curia.europa.eu🌏 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Numero di registrazione nazionale: Com
Indirizzo postale: Via Enrico Fermi 2749
Codice postale: I-21027
Città postale: Ispra (VA)
Regione: Varese🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu📧
Telefono: +32 2 299 11 11📞
URL: https://ec.europa.eu/jrc/🌏 Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato l'ordine elettronico
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2025/S 191-651921 (2025-10-02)