Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)
Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che vengono eseguiti nel sito. La manutenzione di impianti termici, gas, idraulici, sanificazione e altri lavori pertinenti sono altresì coperti da presente contratto
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2024-10-28.
L'appalto è stato pubblicato su 2024-08-22.
Avviso di gara (2024-08-22) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrosanitari, termici, gas e di scarico, presso il JRC sito di Ispra (VA)
Numero di riferimento: EC-JRC/IPR/2024/OP/0998
Breve descrizione:
“Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che...”
Breve descrizione
Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che vengono eseguiti nel sito. La manutenzione di impianti termici, gas, idraulici, sanificazione e altri lavori pertinenti sono altresì coperti da presente contratto
Mostra di più
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di idraulica📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 3 500 000 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che...”
Descrizione dell'appalto
Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per i lavori idrotermosanitari e igienico-sanitari, nonché per altri lavori termoidraulici di costruzione che vengono eseguiti nel sito. La manutenzione di impianti termici, gas, idraulici, sanificazione e altri lavori pertinenti sono altresì coperti da presente contratto
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-10-28 16:00:59 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-10-29 10:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: bulgaro 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ceco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: danese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: greco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: estone 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: finlandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: irlandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: croato 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ungherese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: lituano 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: lettone 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: maltese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: olandese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: polacco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: portoghese 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: rumeno 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: slovacco 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: sloveno 🗣️
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: svedese 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con diversi operatori ✅
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Si invita a consultare i documenti di gara.” Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Si invita a consultare i documenti di gara.” Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Si invita a consultare i documenti di gara.”
“In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario...”
In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Curia
Indirizzo postale: Rue du Fort Niedergrünewald
Codice postale: L-2925
Città postale: Luxembourg
Regione: Luxembourg 🏙️
Paese: Lussemburgo 🇱🇺
E-mail: gc.registry@curia.europa.eu📧
Telefono: +352 4303-1📞
URL: http://curia.europa.eu🌏 Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2024/S 164-508577 (2024-08-22)
Avviso di gara (2024-10-17) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore stimato al netto dell'IVA: 3 500 000 EUR 💰
Procedura Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-11-04 16:00:59 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-11-05 10:00:00 📅
Cambiamenti Altre informazioni aggiuntive
“Deadline extended and opening date postponed”
Fonte: OJS 2024/S 204-632589 (2024-10-17)
Avviso di gara (2024-10-31) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore stimato al netto dell'IVA: 3 500 000 EUR 💰
Procedura Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-11-19 16:00:59 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-11-20 10:00:00 📅
Cambiamenti Altre informazioni aggiuntive
“Deadline extended and opening date postponed”
Fonte: OJS 2024/S 214-666352 (2024-10-31)