PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso ITAS, per destinarlo a
Amministrazione provinciale dell'Aquila
I lavori di cui trattasi consistono principalmente nella demolizione di un vecchio edificio adibito a scuola superiore, danneggiato dal sisma del 06/04/2009 e realizzazione di un nuovo edificio avente stessa sagoma da destinare all'Istituto Tecnico statale per Geometri ' O. Colecchi' dell'Aquila
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2024-05-29. L'appalto è stato pubblicato su 2024-03-11.
Chi? Cosa?- • Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca › Lavori di costruzione di edifici scolastici
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-03-11 | Avviso di gara |
Avviso di gara (2024-03-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso ITAS, per destinarlo a
Breve descrizione:
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione di edifici scolastici 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 8 664 000 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno:
Valore stimato al netto dell'IVA: 7 220 000 EUR 💰
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI) ✅
Descrizione dell'appalto:
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Accessibilità per tutti
Appalti per l'innovazione: I lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto comportano un'innovazione di prodotto.
Indirizzo postale: viale Duca degli Abruzzi
Codice postale: 67100
Località: L'Aquila
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: L’Aquila 🏙️
Durata: 720 giorni
Informazioni sui limiti del numero di candidati da invitare
Numero minimo previsto: 0
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
Descrizione
Indirizzo postale: Via Duca degli Abruzzi
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Caratteristiche principali della procedura: Rilevanza europea
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-05-29 13:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-06-06 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): IN MODALITà TELEMATICA
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6 mesi
Informazioni sulla negoziazione
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre trattative ✅
Condizioni di gara
È obbligatoria una garanzia ✅
Data di apertura: 2024-06-06 10:00:00 📅
Luogo: IN MODALITà TELEMATICA
Fatturazione elettronica: Consentita
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Depositi e garanzie richiesti:
Condizioni di esecuzione del contratto: A CORPO
Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione:
Descrizione dei motivi di esclusione:
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Numero di registrazione nazionale:
Servizio: Settore Edilizia scolastica e pubblica
Indirizzo postale: via Monte Cagno, n. 3
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Ing. Massimo Di Battista
E-mail: scuole.laquila@provincia.laquila.it 📧
Telefono: +39 0862299678 📞
URL: https://www.provincia.laquila.it/ 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.provincia.laquila.it/ 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila 🌏
URL di partecipazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila 🌏
Identificativo dell'avviso precedente: 785906-2023
ID del documento di legislazione fiscale:
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Numero di registrazione nazionale:
Servizio: Tribunale Amministrativo
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: scuole.laquila@provincia.laquila.it 📧
Telefono: +390862299678 📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila 🌏
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Cambiamenti
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione:
Nuovo valore
Testo: proroga scadenza
Altre informazioni aggiuntive
proroga scadenza
Motivo principale della modifica: Aggiornamento informazioni
Informazioni sulle modifiche
Versione dell'avviso precedente da modificare: 785906-2023
Fonte: OJS 2024/S 051-149910 (2024-03-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso ITAS, per destinarlo a
Breve descrizione:
I lavori di cui trattasi consistono principalmente nella demolizione di un vecchio edificio adibito a scuola superiore, danneggiato dal sisma del 06/04/2009 e realizzazione di un nuovo edificio avente stessa sagoma da destinare all'Istituto Tecnico statale per Geometri ' O. Colecchi' dell'Aquila
Mostra di più
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione di edifici scolastici 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 8 664 000 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno:
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso ITAS,
Valore stimato al netto dell'IVA: 7 220 000 EUR 💰
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI) ✅
Descrizione dell'appalto:
OG1 – per un importo di € 3.728.984,60 classifica V: OG11 – per un importo di € 1.711.611,15. classifica IV OS32 – per un importo di € 1.779.404,25. classifica IV
Obiettivo dell'appalto strategico: Conseguimento di obiettivi sociali
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Accessibilità per tutti
Appalti per l'innovazione: I lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto comportano un'innovazione di prodotto.
Indirizzo postale: viale Duca degli Abruzzi
Codice postale: 67100
Località: L'Aquila
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: L’Aquila 🏙️
Durata: 720 giorni
Informazioni sui limiti del numero di candidati da invitare
Numero minimo previsto: 0
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
LOT-0000
Descrizione
Indirizzo postale: Via Duca degli Abruzzi
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Caratteristiche principali della procedura: Rilevanza europea
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-05-29 13:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-06-06 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): IN MODALITà TELEMATICA
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6 mesi
Informazioni sulla negoziazione
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre trattative ✅
Condizioni di gara
È obbligatoria una garanzia ✅
Data di apertura: 2024-06-06 10:00:00 📅
Luogo: IN MODALITà TELEMATICA
Fatturazione elettronica: Consentita
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Depositi e garanzie richiesti:
garanzia provvisoria pari al 2% del valore
complessivo della procedura e, precisamente, di importo pari ad € 173.280,00.
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice.
Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto: A CORPO
Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione:
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Partecipazione a un'organizzazione criminale
tutte le cause di esclusione automatica ex art. 94 D. Lgs. 36/2023
tutte le cause di esclusione non automatica ex art. 95 D. Lgs. 36/2023
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Numero di registrazione nazionale:
settore edilizia scolastica e pubblica
Servizio: Settore Edilizia scolastica e pubblica
Indirizzo postale: via Monte Cagno, n. 3
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Ing. Massimo Di Battista
E-mail: scuole.laquila@provincia.laquila.it 📧
Telefono: +39 0862299678 📞
URL: https://www.provincia.laquila.it/ 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.provincia.laquila.it/ 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila 🌏
URL di partecipazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila 🌏
Identificativo dell'avviso precedente: 785906-2023
ID del documento di legislazione fiscale:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Numero di registrazione nazionale:
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Servizio: Tribunale Amministrativo
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: scuole.laquila@provincia.laquila.it 📧
Telefono: +390862299678 📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila 🌏
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Cambiamenti
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione:
PROCEDURE
Nuovo valore
Testo: proroga scadenza
Altre informazioni aggiuntive
proroga scadenza
Motivo principale della modifica: Aggiornamento informazioni
Informazioni sulle modifiche
Versione dell'avviso precedente da modificare: 785906-2023
Fonte: OJS 2024/S 051-149910 (2024-03-11)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
- Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)