Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n 3 lotti.
Fornitura mediante locazione senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi e attrezzature: Lotto 1: a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada - Anno di immatricolazione >= 2021 – Euro 6. b) n. 3 Semirimorchio compattante – 3 assi con portata utile ≥ 19.500 kg tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla precedente lettera a). Anno di immatricolazione >= 2020. Lotto 2: c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi dotata di sistema di compattazione/costipazione del rifiuto – 35 q.li – Patente B – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6. Lotto 3: d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6. e) n. 2 - Minicompattatore 10/12 mc – 2 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2025-01-24.
L'appalto è stato pubblicato su 2024-12-23.
Avviso di gara (2024-12-23) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n 3 lotti.
Numero di riferimento: 00003
Breve descrizione:
“Fornitura mediante locazione senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi e attrezzature:
Lotto 1:
a) n.1 Trattatore stradale...”
Breve descrizione
Fornitura mediante locazione senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi e attrezzature:
Lotto 1:
a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada - Anno di immatricolazione >= 2021 – Euro 6.
b) n. 3 Semirimorchio compattante – 3 assi con portata utile ≥ 19.500 kg tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla precedente lettera a). Anno di immatricolazione >= 2020.
Lotto 2:
c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi dotata di sistema di compattazione/costipazione del rifiuto – 35 q.li – Patente B – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Lotto 3:
d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
e) n. 2 - Minicompattatore 10/12 mc – 2 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Mostra di più
Tipo di contratto: Forniture
Prodotti/servizi: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 354715.02 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti ✅
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 3
1️⃣
Descrizione dell'appalto:
“Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la...”
Descrizione dell'appalto
Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
a) n.1 Trattatore stradale tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla successiva lettera b) nel pieno rispetto del Codice della Strada. Anno di immatricolazione >= 2021 – Euro 6.
b) n. 3 Semirimorchio compattante – 3 assi con portata utile ≥ 19.500 kg tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio di cui alla precedente lettera a) nel pieno rispetto del Codice della Strada. Anno di immatricolazione >= 2020.
Mostra di più
Luogo di esecuzione: Palermo🏙️ Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“E’ facoltà di A.M.B. S.p.a., qui esplicitata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 di ricorrere, in casi eccezionali nei quali risultino...”
Descrizione delle opzioni
E’ facoltà di A.M.B. S.p.a., qui esplicitata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 di ricorrere, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente in quanto l’interruzione delle prestazioni in argomento possono determinare situazioni di pericolo per l’igiene pubblica oltre a un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Punteggio offerta tecnica - Anno di prima immatricolazione degli autoveicoli e delle attrezzature offerte.
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 30
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
2️⃣
Descrizione dell'appalto:
“Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi...”
Descrizione dell'appalto
Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
c) n. 10 - Autocarro con vasca da 5 mc – 2 assi dotata di sistema di compattazione/costipazione del rifiuto – 35 q.li – Patente B – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Punteggio offerta tecnica - Anno di prima immatricolazione degli autoveicoli attrezzati offerti.
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0002
3️⃣
Descrizione dell'appalto:
“Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi –...”
Descrizione dell'appalto
Fornitura di automezzi e attrezzature mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service:
d) n. 1 - Autocompattatore 26 mc – 3 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
e) n. 2 - Minicompattatore 10/12 mc – 2 assi – Anno di immatricolazione >= 2022 – Euro 6.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0003
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-01-24 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-01-24 11:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 180
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 110.000,00 IVA esclusa. (Dal 30 novembre 2021 al 30 novembre 2024).” Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Come indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.” Condizioni di partecipazione
Depositi e garanzie richiesti:
“Garanzia provvisoria come indicato all'articolo 11 del Disciplinare di gara.”
Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: A.M.B. S.p.a.
Numero di registrazione nazionale: 06601560821
Indirizzo postale: Via Massimo d'Azeglio, 50
Codice postale: 90011
Città postale: Bagheria
Regione: Palermo🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: info@ambspa.it📧
Telefono: 0917285555📞 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://ambspa.acquistitelematici.it/tender/64🌏
URL di partecipazione: https://ambspa.acquistitelematici.it/🌏
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Sicilia - Palermo
Numero di registrazione nazionale: 97013610825
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Codice postale: 90133
Città postale: Palermo
Regione: Palermo🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: g.gangi@giustizia-amministrativa.it📧
Telefono: 0917431111📞 Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2024/S 250-793695 (2024-12-23)