Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi. Stralcio di ultimazione e Servizi Complementari, nel porto di Milazzo”

Avviso di gara (2024-02-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi. Stralcio di ultimazione e Servizi Complementari, nel porto di Milazzo”
Numero di riferimento: 01/2024
Breve descrizione:
“Affidamento del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi, dell’intervento relativo ai “Lavori...”    Mostra di più
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di consulenza architettonica 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 237984.81 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Affidamento del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi, dell’intervento relativo ai “Lavori...”    Mostra di più
Informazioni aggiuntive:
“La data di inizio è puramente indicativa e verrà comunicata successivamente.”
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Porto di Milazzo”
Luogo di esecuzione: Messina 🏙️
Durata: 12 (MONTH)
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Durata
Data di inizio: 2024-03-04 📅
Informazioni sui cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate sotto forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Qualità
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 30
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-03-04 13:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-03-04 15:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Informazioni sull'asta elettronica
Verrà utilizzata un'asta elettronica ✅

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Autorita' di sistema portuale dello stretto
Numero di registrazione nazionale: 80005610839
Indirizzo postale: via Vittorio Emanuele II n. 27
Codice postale: 98122
Città postale: Messina
Regione: Messina 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: protocollo@pec.adspstretto.it 📧
Telefono: +39 0906013211 📞
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto 🌏
URL di partecipazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto 🌏

Informazioni complementari
Informazioni aggiuntive

“Con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 02/02/2024, è stato autorizzato l'avvio della presente procedura di gara. Indirizzo per ottenere...”    Mostra di più
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale Sicilia
Numero di registrazione nazionale: 93159470876
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore, 22
Codice postale: 95125
Città postale: Catania
Regione: Catania 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: +39 0957530411 📞
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato l'ordine elettronico
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2024/S 033-096113 (2024-02-13)