comune di Avezzano
Comune di Avezzano
Lavori di completamento di edificio da destinare a uffici sito in Via Aldo Moro ad Avezzano.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2024-02-20. L'appalto è stato pubblicato su 2024-01-26.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
- • Offerente
- • UNIREST SRL
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-01-26 | Avviso di gara |
| 2025-11-07 | Avviso di aggiudicazione |
| 2026-04-14 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2024-01-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento degli edifici
Breve descrizione:
“Lavori di completamento di edificio da destinare a uffici sito in Via Aldo Moro ad Avezzano.”
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di completamento degli edifici 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Abruzzo 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
Contatto
Indirizzo Internet: https://comune.avezzano.aq.it/ 🌏
E-mail: aconfortini@comune.avezzano.aq.it 📧
Telefono: +39 0863501238 📞
URL dei documenti: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2024-01-26 📅
Termine di presentazione: 2024-02-20 📅
Data di pubblicazione: 2024-01-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2024/S 022-062941
Numero GU-S: 22
Informazioni aggiuntive
“Le offerte devono essere inoltrata sulla piattaforma telematica in uso: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp fino alle...”
Mostra di più
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 6709302.35 EUR 💰
Breve descrizione:
“Come da progetto esecutivo disponibile sulla piattaforma telematica di approvvigionamento dati, OLTRE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALL'INDIRIZZO:”
“https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html”
Valore stimato al netto dell'IVA: 6709302.35 EUR 💰
Durata: 600 giorni
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: PNRR, M5 C2 I.2.1, rigenerazione urbana
Informazioni aggiuntive:
“Le offerte devono essere inoltrata sulla piattaforma telematica in uso:”
“https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp”
“fino alle ore 13:00 del 19/02/2024”
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Via Aldo Moro, Avezzano”
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
“a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle...”
Mostra di più
“Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati...”
Mostra di più
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“Rispetto della normativa di cui ai principi DNSH e rispetto target europei di cui al PNRR, M.5, C.2, I.1”
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Procedura accelerata:
“articolo 2, comma 2 del D.L 76/2020, prorogato dal D.L. 215/2023, che dispone al successivo articolo 8 comma 1: “In relazione alle procedure pendenti...”
Mostra di più
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2024-02-22 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Piattaforma telematica
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche architettonico-materiche-funzionali
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche tecnologico-impiantistiche in riferimento al risparmio energetico Dimostrare la qualità e affidabilità delle componenti impiantistiche da realizzare, con particolare riguardo al risparmio energetico e ottimizzazione dei costi di gestione e/o sistemi avanzati automatici per il controllo
Criterio di qualità (ponderazione): 32
Criterio di qualità (nome): Miglioramento strutturale Illustrare le proposte migliorative sull’intervento strutturale in grado di diminuire la vulnerabilità del manufatto. Specificare ovunque possibile, con parametri fisici rinvenibili nelle future schede tecniche, le prestazioni tecniche che si raggiungeranno con la miglioria proposta.
Criterio di qualità (ponderazione): 6
Criterio di qualità (nome): Miglioramento della dotazione impiantistica sotto il profilo elettrico, dei cablaggi, delle prese con particolare riferimento alla flessibilità delle postazioni di lavoro Specificare le soluzioni proposte per l’efficientamento dell’impianto elettrico on particolare attenzione verso la manutenibilità e conseguente gestione dei costi del ciclo di vita, soprattutto sotto il profilo distributivo ossia riguardo la flessibilità delle postazioni di lavoro
Criterio di qualità (ponderazione): 9
Criterio di qualità (nome): Possesso della certificazione sulla parità di genere. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 57/2023 in materia di certificazione della parità di genere negli appalti pubblici
Criterio di qualità (ponderazione): 3
Criterio di costo (nome): Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull’importo a base di gara di € 5.185.540,50
Criterio del costo (ponderazione): 10
Criterio di costo (nome): l ribasso temporale da applicare alle tempistiche fissate per la realizzazione dell’opera in 600 giorni (seicento), espresso, come numero intero, corrispondente al minor tempo per la realizzazione dell’opera espresso in “numero di giorni di riduzione della fase esecutiva”, comunque inferiore o, al massimo, uguale a 120 (venti-per-cento)
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
Contatto
Referente: ing. Alessandra Confortini
URL dei documenti: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Città postale: Avezzano
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: ing. Gianpaolo Torrelli
E-mail: gtorrelli@comuneavezzano.aq.it 📧
Paese: L’Aquila 🏙️
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://comune.avezzano.aq.it/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Città postale: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
“a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;”
“b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;”
“c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.”
Fonte: OJS 2024/S 022-062941 (2024-01-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento degli edifici
Breve descrizione:
“Lavori di completamento di edificio da destinare a uffici sito in Via Aldo Moro ad Avezzano.”
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di completamento degli edifici 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Abruzzo 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
Contatto
Indirizzo Internet: https://comune.avezzano.aq.it/ 🌏
E-mail: aconfortini@comune.avezzano.aq.it 📧
Telefono: +39 0863501238 📞
URL dei documenti: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2024-01-26 📅
Termine di presentazione: 2024-02-20 📅
Data di pubblicazione: 2024-01-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2024/S 022-062941
Numero GU-S: 22
Informazioni aggiuntive
“Le offerte devono essere inoltrata sulla piattaforma telematica in uso: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp fino alle...”
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 6709302.35 EUR 💰
Breve descrizione:
“Come da progetto esecutivo disponibile sulla piattaforma telematica di approvvigionamento dati, OLTRE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALL'INDIRIZZO:”
“https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html”
Valore stimato al netto dell'IVA: 6709302.35 EUR 💰
Durata: 600 giorni
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: PNRR, M5 C2 I.2.1, rigenerazione urbana
Informazioni aggiuntive:
“Le offerte devono essere inoltrata sulla piattaforma telematica in uso:”
“https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp”
Mostra di più (1)
“fino alle ore 13:00 del 19/02/2024”
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Via Aldo Moro, Avezzano”
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
“a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle...”
“Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati...”
Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“Rispetto della normativa di cui ai principi DNSH e rispetto target europei di cui al PNRR, M.5, C.2, I.1”
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Procedura accelerata:
“articolo 2, comma 2 del D.L 76/2020, prorogato dal D.L. 215/2023, che dispone al successivo articolo 8 comma 1: “In relazione alle procedure pendenti...”
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2024-02-22 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Piattaforma telematica
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche architettonico-materiche-funzionali
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Caratteristiche tecnologico-impiantistiche in riferimento al risparmio energetico Dimostrare la qualità e affidabilità delle componenti impiantistiche da realizzare, con particolare riguardo al risparmio energetico e ottimizzazione dei costi di gestione e/o sistemi avanzati automatici per il controllo
Criterio di qualità (ponderazione): 32
Criterio di qualità (nome): Miglioramento strutturale Illustrare le proposte migliorative sull’intervento strutturale in grado di diminuire la vulnerabilità del manufatto. Specificare ovunque possibile, con parametri fisici rinvenibili nelle future schede tecniche, le prestazioni tecniche che si raggiungeranno con la miglioria proposta.
Criterio di qualità (ponderazione): 6
Criterio di qualità (nome): Miglioramento della dotazione impiantistica sotto il profilo elettrico, dei cablaggi, delle prese con particolare riferimento alla flessibilità delle postazioni di lavoro Specificare le soluzioni proposte per l’efficientamento dell’impianto elettrico on particolare attenzione verso la manutenibilità e conseguente gestione dei costi del ciclo di vita, soprattutto sotto il profilo distributivo ossia riguardo la flessibilità delle postazioni di lavoro
Criterio di qualità (ponderazione): 9
Criterio di qualità (nome): Possesso della certificazione sulla parità di genere. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 57/2023 in materia di certificazione della parità di genere negli appalti pubblici
Criterio di qualità (ponderazione): 3
Criterio di costo (nome): Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull’importo a base di gara di € 5.185.540,50
Criterio del costo (ponderazione): 10
Criterio di costo (nome): l ribasso temporale da applicare alle tempistiche fissate per la realizzazione dell’opera in 600 giorni (seicento), espresso, come numero intero, corrispondente al minor tempo per la realizzazione dell’opera espresso in “numero di giorni di riduzione della fase esecutiva”, comunque inferiore o, al massimo, uguale a 120 (venti-per-cento)
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
Contatto
Referente: ing. Alessandra Confortini
URL dei documenti: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_534522_726_1.html 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Città postale: Avezzano
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: ing. Gianpaolo Torrelli
E-mail: gtorrelli@comuneavezzano.aq.it 📧
Paese: L’Aquila 🏙️
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://comune.avezzano.aq.it/ 🌏
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Città postale: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
“a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;”
“b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;”
Mostra di più (1)
“c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.”
Avviso di aggiudicazione (2025-11-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio in Piazza M.T. Cucchiari
Numero di riferimento: 2024/S 022-062941
Breve descrizione:
“Lavori completamento di edificio esistente destinato ad uffici”
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Altri lavori di completamento di edifici 📦
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 6156005.18 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: B02EE8E23E
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio
Quantità: 1
Descrizione dell'appalto:
“Lavori di completamento”
Prodotti/servizi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata, le persone svantaggiate e/o con disabilità
Durata: 484 (DAY)
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Descrizione
Luogo di esecuzione: L’Aquila 🏙️
Ambito di applicazione dell'appalto
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di costruzione 📦
Descrizione
Indirizzo postale: Via aldo moro
Codice postale: 67051
Località: Avezzano
Paese: Italia 🇮🇹
Procedura
Tipo di procedura
Base giuridica: Altro
“Direttiva 2014/24/UE”
Condizioni di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Verrà utilizzato il pagamento elettronico ✅
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅
Aggiudicazione del contratto
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Numero di contratto: CON-0001
Data di stipula del contratto: 2024-05-07 📅
Titolo: Lavori di completamento del nuovo municipio
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 6156005.18 EUR 💰
Identificativo dell'offerta: TEN-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001
Informazioni sulle gare d'appalto
Nome della parte offerente: UNIBERTI1
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Unirest srl
Numero di registrazione nazionale: ORG-0004 FIRMATARIO CONTRATTO
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: unirest@pec.it 📧
Telefono: 0862410869 📞
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“150”
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA comune di Avezzano
Numero di registrazione nazionale: ORG-0001
Indirizzo postale: Italy
Codice postale: 67051
Città postale: Comune di Avezzano
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Alessandra confortini
E-mail: ale.confortini@gmail.com 📧
Telefono: 3337843138 📞
Informazioni complementari
Informazioni aggiuntive
“modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023”
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Regione: L’Aquila 🏙️
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“30”
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Cambiamenti
Altre informazioni aggiuntive
“REALIZZAZIONE SERVER ROOM PER LINEE DATI SU INDICAZIONE DEGLI UFFICI INFORMATICA DELL'ENTE APPALTANTE”
Motivo principale della modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: TPA-0001
Nuovo valore
Testo:
“REALIZZAZIONE SERVER ROOM PER LINEE DATI SU INDICAZIONE DEGLI UFFICI INFORMATICA DELL'ENTE APPALTANTE”
Fonte: OJS 2025/S 216-744789 (2025-11-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio in Piazza M.T. Cucchiari
Numero di riferimento: 2024/S 022-062941
Breve descrizione:
“Lavori completamento di edificio esistente destinato ad uffici”
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Altri lavori di completamento di edifici 📦
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 6156005.18 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: B02EE8E23E
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio
Quantità: 1
Descrizione dell'appalto:
“Lavori di completamento”
Prodotti/servizi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata, le persone svantaggiate e/o con disabilità
Durata: 484 (DAY)
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Descrizione
Luogo di esecuzione: L’Aquila 🏙️
Ambito di applicazione dell'appalto
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di costruzione 📦
Descrizione
Indirizzo postale: Via aldo moro
Codice postale: 67051
Località: Avezzano
Paese: Italia 🇮🇹
Procedura
Tipo di procedura
Base giuridica: Altro
“Direttiva 2014/24/UE”
Condizioni di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Verrà utilizzato il pagamento elettronico ✅
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅
Aggiudicazione del contratto
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Numero di contratto: CON-0001
Data di stipula del contratto: 2024-05-07 📅
Titolo: Lavori di completamento del nuovo municipio
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 6156005.18 EUR 💰
Identificativo dell'offerta: TEN-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001
Informazioni sulle gare d'appalto
Nome della parte offerente: UNIBERTI1
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Unirest srl
Numero di registrazione nazionale: ORG-0004 FIRMATARIO CONTRATTO
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: unirest@pec.it 📧
Telefono: 0862410869 📞
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni relative al contratto
Condizioni di esecuzione del contratto:
“150”
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA comune di Avezzano
Numero di registrazione nazionale: ORG-0001
Indirizzo postale: Italy
Codice postale: 67051
Città postale: Comune di Avezzano
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Alessandra confortini
E-mail: ale.confortini@gmail.com 📧
Telefono: 3337843138 📞
Informazioni complementari
Informazioni aggiuntive
“modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023”
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Regione: L’Aquila 🏙️
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale amministrativo regionale abruzzo sezione l'aquila
Numero di registrazione nazionale: ORG-0003
Codice postale: 67100
Città postale: L'Aquila
Regione: L’Aquila 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 0862 347733 📞
Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“30”
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Cambiamenti
Altre informazioni aggiuntive
“REALIZZAZIONE SERVER ROOM PER LINEE DATI SU INDICAZIONE DEGLI UFFICI INFORMATICA DELL'ENTE APPALTANTE”
Motivo principale della modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: TPA-0001
Nuovo valore
Testo:
“REALIZZAZIONE SERVER ROOM PER LINEE DATI SU INDICAZIONE DEGLI UFFICI INFORMATICA DELL'ENTE APPALTANTE”
Fonte: OJS 2025/S 216-744789 (2025-11-07)
Avviso di aggiudicazione (2026-04-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio in Piazza M.T. Cucchiari
Breve descrizione:
“Lavori completamento di edificio esistente e piazza antistante”
Prodotti/servizi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 700822.33 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: Lotto unico variante
Titolo: Lavori di completamento piazza
Descrizione dell'appalto:
“Lavori supplementari”
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione 📦
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Procedura
Tipo di procedura
Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
Aggiudicazione del contratto
Data di stipula del contratto: 2026-03-19 📅
Titolo: Completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del Contratto di Quartiere II. Lotto 1, Piazza Madre Teresa Cucchiari. Affidamento lavori supplementari
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 652602.3 EUR 💰
Identificativo dell'offerta: Variante
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Offerente
Numero di registrazione nazionale: UNIBERTI1
Servizio: Unirest srl
Città postale: L'aquila
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Comunicazione
ID del documento di legislazione fiscale: unused-id
ID del documento di legislazione ambientale: unused-id
ID del documento di legislazione sul lavoro: unused-id
Informazioni complementari
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: comune di Avezzano
Numero di registrazione nazionale: comune di Avezzano
Codice postale: 67053
Città postale: Avezzano
Referente: Comune di Avezzano
E-mail: aconfortini@comune.avezzano.aq.it 📧
Telefono: 0863501236 📞
Corpo di revisione
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Cambiamenti
Altre informazioni aggiuntive
“lavori supplementari”
Motivo principale della modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: TPA-0001
Nuovo valore
Testo:
“Completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del Contratto di Quartiere II. Lotto 1, Piazza Madre Teresa Cucchiari. Affidamento lavori supplementari”
Mostra di più
Fonte: OJS 2026/S 073-255523 (2026-04-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di completamento nuovo municipio in Piazza M.T. Cucchiari
Breve descrizione:
“Lavori completamento di edificio esistente e piazza antistante”
Prodotti/servizi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 700822.33 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: Lotto unico variante
Titolo: Lavori di completamento piazza
Descrizione dell'appalto:
“Lavori supplementari”
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione 📦
Prodotti/servizi aggiuntivi: Lavori di completamento degli edifici 📦
Procedura
Tipo di procedura
Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
Aggiudicazione del contratto
Data di stipula del contratto: 2026-03-19 📅
Titolo: Completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del Contratto di Quartiere II. Lotto 1, Piazza Madre Teresa Cucchiari. Affidamento lavori supplementari
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 652602.3 EUR 💰
Identificativo dell'offerta: Variante
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Offerente
Numero di registrazione nazionale: UNIBERTI1
Servizio: Unirest srl
Città postale: L'aquila
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Comunicazione
ID del documento di legislazione fiscale: unused-id
ID del documento di legislazione ambientale: unused-id
ID del documento di legislazione sul lavoro: unused-id
Informazioni complementari
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: comune di Avezzano
Numero di registrazione nazionale: comune di Avezzano
Codice postale: 67053
Città postale: Avezzano
Referente: Comune di Avezzano
E-mail: aconfortini@comune.avezzano.aq.it 📧
Telefono: 0863501236 📞
Corpo di revisione
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale
Numero di registrazione nazionale: Tribunale civile di avezzano
Codice postale: 67051
Città postale: Avezzano
E-mail: tribunale.avezzano@giustizia.it 📧
Telefono: 08634317236 📞
Cambiamenti
Altre informazioni aggiuntive
“lavori supplementari”
Motivo principale della modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
Testo da correggere nell'avviso originale
Numero di sezione: TPA-0001
Nuovo valore
Testo:
“Completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del Contratto di Quartiere II. Lotto 1, Piazza Madre Teresa Cucchiari. Affidamento lavori supplementari”
Fonte: OJS 2026/S 073-255523 (2026-04-14)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
- Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)