Avviso di gara (2024-07-15) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Affidamento della fornitura di erbicida a base di glifosato per operazioni di diserbo stradale
Numero di riferimento: P.A. 537/ACU/2024
Breve descrizione:
“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ERBICIDA A BASE DI GLIFOSATO PER OPERAZIONI DI DISERBO STRADALE”
Tipo di contratto: Forniture
Prodotti/servizi: Prodotti chimici vari📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 480 000 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ERBICIDA A BASE DI GLIFOSATO PER OPERAZIONI DI DISERBO STRADALE”
Luogo di esecuzione: Napoli🏙️ Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per...”
Descrizione delle opzioni
In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
La Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Prezzo ✅ Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta ✅ Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-08-30 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-09-03 10:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): https://asianapoli.albofornitori.net/tender/6461
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 180
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Si veda disciplinare di gara”
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Numero di registrazione nazionale: 94028990631
Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 64
Codice postale: 80100
Città postale: Napoli
Regione: Napoli🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarnasegrprotocolloamm@gacert.it📧
Telefono: 0817817100📞 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Numero di registrazione nazionale: 94028990631
Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 64
Codice postale: 80100
Città postale: Napoli
Regione: Napoli🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarnasegrprotocolloamm@gacert.it📧
Telefono: 0817817100📞 Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato l'ordine elettronico
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2024/S 137-425777 (2024-07-15)
Avviso di aggiudicazione (2024-12-23) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Affidamento della fornitura di erbicida a base di
glifosato per operazioni di diserbo stradale
Breve descrizione:
“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ERBICIDA A BASE DI GLIFOSATO
PER OPERAZIONI DI DISERBO STRADALE”
Valore stimato al netto dell'IVA: 480 000 EUR 💰
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 480 000 EUR 💰
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“in casi eccezionali nei quali
risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è
consentito, per...”
Descrizione delle opzioni
in casi eccezionali nei quali
risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è
consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con
l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il
contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel
contratto.
Aggiudicazione del contratto
Viene assegnato un contratto/lotto ✅
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Numero di contratto: cig: B27714054E
Data di stipula del contratto: 2024-12-12 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 1
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 235 200 EUR 💰
Nome e indirizzo del contraente
Nome: G.E.A. Trattamenti Endoterapici Srl
Numero di registrazione nazionale: 03295170231
Indirizzo postale: Via Betlemme, 39
Codice postale: 37060
Città postale: Sora
Regione: Verona🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: geasnc@geasnc.eu📧
Telefono: 0456081278📞
Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli SpA
Codice postale: 80146
URL: https://www.asianapoli.it🌏
Informazioni complementari Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli SpA
Numero di registrazione nazionale: 07494740637
Indirizzo postale: Via Ponte dei Francesi 37/d
Codice postale: 80146
Città postale: Napoli
Regione: Napoli🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: direzione.acquisti@asianapoli.it📧
Telefono: 0817351212📞
URL: https://www.asianapoli.it🌏 Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Campania Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Codice postale: 80126
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: T.A.R. Campania Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Codice postale: 80126
Fonte: OJS 2024/S 250-792606 (2024-12-23)