Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e lavori avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica dei rifiuti e upgrading per la produzione di biometano avanzato in Comune di Porto Torres (SS)” – CIG A02CC817EA - CUP G22F22000650001

Avviso di gara (2023-11-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e lavori avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica dei rifiuti e upgrading per la produzione di biometano avanzato in Comune di Porto Torres (SS)” – CIG A02CC817EA - CUP G22F22000650001
Numero di riferimento: CIG A02CC817EA - CUP G22F22000650001
Breve descrizione:
“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e lavori avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto di digestione...”    Mostra di più
Tipo di contratto: Lavori
Prodotti/servizi: Lavori di costruzione di impianti di digestione 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 18459650.07 EUR 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e lavori avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto di digestione...”    Mostra di più
Informazioni aggiuntive:
“Termine per l’ultimazione della progettazione esecutiva: 90 giorni Termine per l’ultimazione dei lavori: 300 giorni”
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 📦
Durata: 390 (DAY)
Durata
Data di inizio: 2024-01-22 📅
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): si vedano i documenti integrali di gara.
Prezzo ✅
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2023-12-20 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2023-12-21 10:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
“si vedano i documenti integrali di gara.”

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: S.U.A. Rete Metropolitana Nord Sardegna, per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari,
Indirizzo postale: Palazzo Ducale del Comune n. 1
Codice postale: 09013
Città postale: Sassari
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: p.masala@asass.it 📧
Telefono: 079-4129157 📞
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.retemetropolitananordsardegna.info/it 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://www.sardegnacat.it 🌏
URL di partecipazione: https://www.sardegnacat.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Città postale: Cagliari
Regione: Cagliari 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: +39 070679751 📞
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna 🌏
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Fonte: OJS 2023/S 227-715917 (2023-11-20)