FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO NEL CAPOLUOGO DI PECCIOLI

Comune di Peccioli (C.U.C. tra i comuni di Peccioli e Lajatico)

Procedura di gara aperta per affidamento lavori di realizzazione di un nuovo edificio per Scuola primaria e Secondaria di 1° Grado nel Capoluogo di Peccioli (PI) CIG 97250640B2 CUP D48E18000060002. L’intervento consiste nelle opere di realizzazione di una nuova scuola nel Comune di Peccioli, con annessa una palestra a servizio del plesso scolastico.
L’appalto è finanziato per € 7.792.220 con risorse PNRR (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3), per il residuo importo con fondi del bilancio comunale.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-04-26. L'appalto è stato pubblicato su 2023-03-31.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Monsud SpA

Chi?

• Comune di Peccioli (C.U.C. tra i comuni di Peccioli e Lajatico)

Cosa?

• Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca › Lavori di costruzione di edifici scolastici

Dove?

• Toscana › Pisa

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2023-03-31	Avviso di gara
2023-04-19	Informazioni complementari
2023-07-06	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2023-03-31)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di edifici scolastici
Breve descrizione:

Procedura di gara aperta per affidamento lavori di realizzazione di un nuovo edificio per Scuola primaria e Secondaria di 1° Grado nel Capoluogo di Peccioli (PI) CIG 97250640B2 CUP D48E18000060002. L’intervento consiste nelle opere di realizzazione di una nuova scuola nel Comune di Peccioli, con annessa una palestra a servizio del plesso scolastico. L’appalto è finanziato per € 7.792.220 con risorse PNRR (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3), per il residuo importo con fondi del bilancio comunale.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di edifici scolastici 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Pisa 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di peccioli (c.u.c. tra i comuni di peccioli e lajatico)
Indirizzo postale: P.ZZA DEL POPOLO 1
Codice postale: 56037
Città postale: Peccioli
Contatto
Indirizzo Internet: http://WWW.COMUNE.PECCIOLI.PI.IT 🌏
E-mail: c.giovannetti@comune.peccioli.pi.it 📧
Telefono: +39 0587672670 📞
Fax: +39 0587636177 📠
URL dei documenti: http://start.toscana.it/ 🌏
URL per la partecipazione: http://start.toscana.it/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-03-31 📅
Termine di presentazione: 2023-04-26 📅
Data di pubblicazione: 2023-04-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 068-202677
Numero GU-S: 68
Informazioni aggiuntive

Collegato alle milestone PNRR dovrà essere garantito il rispetto del seguente cronoprogramma: - aggiudicazione dei lavori: entro il 15 settembre 2023; - avvio dei lavori: etro il 30 novembre 2023; - conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025; - collaudo dei lavori: entro il 31 marzo 2026.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

L’appalto è finanziato per € 7.792.220 con risorse PNRR (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3), per il residuo importo con fondi del bilancio comunale.

Valore totale stimato: 13780204.83 EUR 💰
Breve descrizione:

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio per Scuola primaria e Secondaria di 1° Grado nel Capoluogo di Peccioli (PI).

L’intervento consiste nelle opere di realizzazione di una nuova scuola nel Comune di Peccioli, con annessa una palestra a servizio del plesso scolastico.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

L'appalto viene affidato nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizidi cui al Decreto del 23 giugno 2022 n. 256 (come meglio specificato nei documenti allegati).

Importo dei lavori (comprensivo dei costi della sicurezza e manodopera) € 13.780.204,83 Iva esclusa;

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 613.353,11 ;

Costi manodopera € 3.641.641,39;

Lavorazioni di cui si compone l'intervento a norma del DPR 207/2020: categoria prevalente OG 1 € 8.174.279,57, altre categorie: OS18A € 1.627.788,36 - OS30 € 1.526.003,26 - OS28 € 1.410.220,02 - OS18B € 1.041.913,62.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Valore stimato al netto dell'IVA: 13780204.83 EUR 💰
Durata: 730 giorni
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: L’appalto è finanziato per € 7.792.220 dall'Unione Europea - Next Generation EU con risorse PNRR MISSIONE 4 – componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Informazioni aggiuntive:

Collegato alle milestone PNRR dovrà essere garantito il rispetto del seguente cronoprogramma:

- aggiudicazione dei lavori: entro il 15 settembre 2023;

- avvio dei lavori: etro il 30 novembre 2023;

- conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025;

- collaudo dei lavori: entro il 31 marzo 2026.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Peccioli (PI)

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

E' richiesta al concorrente l’iscrizione nel Registro delle imprese, oppure nell’Albo delle imprese artigiane per le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero per Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stesso Stato nel quale è stabilito.

Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto:

Le condizioni di esecuzione del contratto sono disciplinate nel disciplinare di gara, nel CSA, nell'Addendum al CSA e negli altri elaborati del progetto esecutivo. L'appalto viene affidato nel rispetto dei CAM (D. 23/06/ 2022 n.256) e delle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati con risorse PNRR (art.47 DL77/21) pertanto l’Appaltatore con n. compreso tra 15 e 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla stipula, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, con n. maggiore o uguale a 15 dipendenti entro 6 mesi dalla stipula deve consegnare una relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi della L.68/1999; dovrà assicurare una quota pari ad almeno il 15% per l'occupazione femminile ed al 30% per quella giovanile in relazione alle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'opera; deve rispettare gli obblighi dettagliatamente descritti nella “Relazione sui criteri DNSH” nonché quelli relativi ai target e milestone.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Procedura accelerata:

Procedura con riduzione dei termini in applicazione dell'art. 2 e art. 8, comma 1 lett. c) del D. Lgs 76/2020 (convertito nella legge 120/2021

Ora di ricezione delle offerte: 09:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2023-04-27 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:30
Luogo: Comune di Peccioli P.zza Del Popolo, 1 56037 Peccioli (PI)

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Giovannetti claudia
Indirizzo Internet: WWW.COMUNE.PECCIOLI.PI.IT 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: WWW.COMUNE.PECCIOLI.PI.IT 🌏
URL dei documenti: http://start.toscana.it/ 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Garanzia: art. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016. Per tutte le altre condizioni di partecipazione (contributo Anac, imposta di bollo ecc..) nonchè documentazione da presentare si rinvia al disciplinare di gara. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 è il Geom. Michele Biisecchi. Il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 à la Dr.ssa Claudia Giovannetti.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città postale: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Informazioni dettagliate sui termini di ricorso D. Lgs 104/2010.

- entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;

- entro 30 giorni dalla conoscenza del proovvedimento di esclusione;

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Fonte: OJS 2023/S 068-202677 (2023-03-31)

Informazioni complementari (2023-04-19)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-04-19 📅
Termine di presentazione: 2023-05-04 📅
Data di pubblicazione: 2023-04-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 080-241698
Si riferisce all'avviso: 2023/S 068-202677
Numero GU-S: 80
Informazioni aggiuntive

Con determinazione n.232 del 18/04/2023 del Responsabile Ufficio Unico Servizio LL.PP. e Manutenzione Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico è stata disposta la proroga dei termini di scadenza della procedura al 04/05/2023 ore 09:00.

Fonte: OJS 2023/S 080-241698 (2023-04-19)

Avviso di aggiudicazione (2023-07-06)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 13780204.83 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-07-06 📅
Data di pubblicazione: 2023-07-11 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 131-417453
Numero GU-S: 131
Informazioni aggiuntive

Collegato alle milestone PNRR dovrà essere garantito il rispetto del seguente cronoprogramma: - aggiudicazione dei lavori: entro il 15 settembre 2023; - avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023; - conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025; - collaudo dei lavori: entro il 31 marzo 2026.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
- avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023;

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 80
Criterio di costo (nome): Offerta economica
Criterio del costo (ponderazione): 20

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-06-29 📅
Nome: Monsud spa
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Milano 🏙️
Valore totale dell'appalto: 12643905.52 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2023/S 131-417453 (2023-07-06)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)

Lavori generali di costruzione di edifici (20)

Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca (2)

Lavori di costruzione di edifici scolastici (1)