SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO CIG 9089472594
Provincia di Asti
GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO AL KM.21+700 DELLA S.P.N.41 “CANELLI – SAN DAMIANO” IN COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI E COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP J17H20000030003 - CIG 9089472594
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2022-04-03. L'appalto è stato pubblicato su 2022-02-28.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa?- • Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile › Servizi di progettazione di ponti
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2022-02-28 | Avviso di gara |
| 2022-08-12 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2022-02-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di progettazione di ponti
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di progettazione di ponti 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Asti 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Asti
Indirizzo postale: Piazza Alfieri n° 33
Codice postale: 14100
Città postale: Asti
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.provincia.asti.it 🌏
E-mail: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 📧
Telefono: +39 0141433211 📞
URL dei documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 🌏
URL per la partecipazione: https://www.ariaspa.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-02-28 📅
Termine di presentazione: 2022-04-03 📅
Data di pubblicazione: 2022-03-04 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 045-115747
Numero GU-S: 45
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 300 000 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 300 000 EUR 💰
Durata: 48 mesi
Descrizione dei rinnovi:
Descrizione delle opzioni:
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 23:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2022-04-04 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti - 4° piano- procedura di apertura svolta sulla piattaforma telematica SINTEL. I concorrenti che vorranno assistere alla verifica dovranno comunicarlo entro le ore 08:00 del giorno sopra indicato per l’apertura plichi telematici, mediante invio di apposita richiesta nella sezione “Comunicazioni” di SINTEL
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo MARENGO
Indirizzo Internet: www.provincia.asti.it 🌏
URL dei documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale
Città postale: Asti
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 045-115747 (2022-02-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di progettazione di ponti
Breve descrizione:
GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO AL KM.21+700 DELLA S.P.N.41 “CANELLI – SAN DAMIANO” IN COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI E COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP J17H20000030003 - CIG 9089472594
Mostra di più
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di progettazione di ponti 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Asti 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Asti
Indirizzo postale: Piazza Alfieri n° 33
Codice postale: 14100
Città postale: Asti
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.provincia.asti.it 🌏
E-mail: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 📧
Telefono: +39 0141433211 📞
URL dei documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 🌏
URL per la partecipazione: https://www.ariaspa.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-02-28 📅
Termine di presentazione: 2022-04-03 📅
Data di pubblicazione: 2022-03-04 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 045-115747
Numero GU-S: 45
Informazioni aggiuntive
Per quanto non specificato consultare la documentazione di gara disponibile su www.provincia.asti.it, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti oppure sulla piattaforma e-procurement Sintel.
Il RUP
dott. Angelo Marengo
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 300 000 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 300 000 EUR 💰
Durata: 48 mesi
Descrizione dei rinnovi:
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il contratto dando continuità fino alla data di ultimazione dei lavori. La continuità e la proroga avranno gli stessi limiti economici dell’affidamento, e le stesse condizioni contrattuali (prezzi, patti,ecc).
Mostra di più
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il contratto dando continuità fino alla data di ultimazione dei lavori (qualora la durata sopra indicata (anni 4) non sia sufficiente
Mostra di più
per portare a termine i lavori e quindi l’incarico professionale), per cause estranee all’esplicazione dell’affidamento da parte dell’aggiudicatario, dovute a terzi (quali tempistiche di rilascio pareri ed autorizzazione, tempistiche di appalto e di contratto delle opere, tempo utile dei lavori, esecuzione lavori da parte della ditta appaltatrice, rescissioni contrattuali ecc.), e a danni di forza maggiore. Cause comunque non imputabili all’affidatario del servizio professionale e non prevedibili dallo stesso, la continuità e la proroga avranno gli stessi limiti economici dell’affidamento, e le stesse condizioni contrattuali (prezzi, patti, ecc.).
Mostra di più
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 23:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2022-04-04 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti - 4° piano- procedura di apertura svolta sulla piattaforma telematica SINTEL. I concorrenti che vorranno assistere alla verifica dovranno comunicarlo entro le ore 08:00 del giorno sopra indicato per l’apertura plichi telematici, mediante invio di apposita richiesta nella sezione “Comunicazioni” di SINTEL
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo MARENGO
Indirizzo Internet: www.provincia.asti.it 🌏
URL dei documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Per quanto non specificato consultare la documentazione di gara disponibile su www.provincia.asti.it, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti oppure sulla piattaforma e-procurement Sintel.
Il RUP
dott. Angelo Marengo
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale
Città postale: Asti
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 045-115747 (2022-02-28)
Avviso di aggiudicazione (2022-08-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Valore totale dell'appalto: 300 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Città postale: Asti
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-08-12 📅
Data di pubblicazione: 2022-08-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 157-450866
Si riferisce all'avviso: 2022/S 045-115747
Numero GU-S: 157
Informazioni aggiuntive
Documentazione su www.provincia.asti.it.
Aggiudicazione del contratto
Nome: R.T.P. ITS S.r.l.
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Milano 🏙️
Nome: Masera Engineering Group S.r.l.
Città postale: Torino
Paese: Torino 🏙️
Nome: Saviane Geol. Nicola
Città postale: treviso
Paese: Treviso 🏙️
Valore totale dell'appalto: 300 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR per il Piemonte
Città postale: Torino
Fonte: OJS 2022/S 157-450866 (2022-08-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Affidamento tramite Accordo Quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di progettazione, Coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per interventi strutturali Al ponte sul fiume Tanaro al km 21 + 700 della sp. 41 “Canelli – San Damiano”.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Città postale: Asti
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-08-12 📅
Data di pubblicazione: 2022-08-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 157-450866
Si riferisce all'avviso: 2022/S 045-115747
Numero GU-S: 157
Informazioni aggiuntive
Documentazione su www.provincia.asti.it.
Aggiudicazione del contratto
Nome: R.T.P. ITS S.r.l.
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Milano 🏙️
Nome: Masera Engineering Group S.r.l.
Città postale: Torino
Paese: Torino 🏙️
Nome: Saviane Geol. Nicola
Città postale: treviso
Paese: Treviso 🏙️
Valore totale dell'appalto: 300 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR per il Piemonte
Città postale: Torino
Fonte: OJS 2022/S 157-450866 (2022-08-12)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕