SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO CIG 9089472594
GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO AL KM.21+700 DELLA S.P.N.41 “CANELLI – SAN DAMIANO” IN COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI E COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP J17H20000030003 - CIG 9089472594
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-04-03.
L'appalto è stato pubblicato su 2022-02-28.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO CIG 9089472594”
Prodotti/servizi: Servizi di progettazione di ponti📦
Breve descrizione:
“GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI...”
Breve descrizione
GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO AL KM.21+700 DELLA S.P.N.41 “CANELLI – SAN DAMIANO” IN COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI E COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP J17H20000030003 - CIG 9089472594
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 300 000 💰
1️⃣
Luogo di esecuzione: Asti🏙️
Descrizione dell'appalto:
“GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI...”
Descrizione dell'appalto
GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL PONTE SUL FIUME TANARO AL KM.21+700 DELLA S.P.N.41 “CANELLI – SAN DAMIANO” IN COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI E COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP J17H20000030003 - CIG 9089472594
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 300 000 💰
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Descrizione
Durata: 48
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅ Descrizione
Descrizione dei rinnovi:
“la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il...”
Descrizione dei rinnovi
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il contratto dando continuità fino alla data di ultimazione dei lavori. La continuità e la proroga avranno gli stessi limiti economici dell’affidamento, e le stesse condizioni contrattuali (prezzi, patti,ecc).
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il...”
Descrizione delle opzioni
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.54 comma 1 - secondo periodo-, nella fase di esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di rinnovare il contratto dando continuità fino alla data di ultimazione dei lavori (qualora la durata sopra indicata (anni 4) non sia sufficiente
per portare a termine i lavori e quindi l’incarico professionale), per cause estranee all’esplicazione dell’affidamento da parte dell’aggiudicatario, dovute a terzi (quali tempistiche di rilascio pareri ed autorizzazione, tempistiche di appalto e di contratto delle opere, tempo utile dei lavori, esecuzione lavori da parte della ditta appaltatrice, rescissioni contrattuali ecc.), e a danni di forza maggiore. Cause comunque non imputabili all’affidatario del servizio professionale e non prevedibili dallo stesso, la continuità e la proroga avranno gli stessi limiti economici dell’affidamento, e le stesse condizioni contrattuali (prezzi, patti, ecc.).
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2022-04-03
23:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2022-04-04
10:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo):
“Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti - 4° piano- procedura di apertura svolta sulla piattaforma telematica SINTEL. I concorrenti che vorranno assistere alla...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo)
Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti - 4° piano- procedura di apertura svolta sulla piattaforma telematica SINTEL. I concorrenti che vorranno assistere alla verifica dovranno comunicarlo entro le ore 08:00 del giorno sopra indicato per l’apertura plichi telematici, mediante invio di apposita richiesta nella sezione “Comunicazioni” di SINTEL
“Per quanto non specificato consultare la documentazione di gara disponibile su www.provincia.asti.it, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e...”
Per quanto non specificato consultare la documentazione di gara disponibile su www.provincia.asti.it, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti oppure sulla piattaforma e-procurement Sintel.
Il RUP
dott. Angelo Marengo
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale
Città postale: Asti
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 045-115747 (2022-02-28)
Avviso di aggiudicazione (2022-08-12) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Città postale: Asti
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per interventi strutturali al ponte sul fiume Tanaro”
Breve descrizione:
“Affidamento tramite Accordo Quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di progettazione, Coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per...”
Breve descrizione
Affidamento tramite Accordo Quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di progettazione, Coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per interventi strutturali Al ponte sul fiume Tanaro al km 21 + 700 della sp. 41 “Canelli – San Damiano”.
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 300 000 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Affidamento tramite Accordo Quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di progettazione, Coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per...”
Descrizione dell'appalto
Affidamento tramite Accordo Quadro art.54 D.Lgs.n.50/2016 per i servizi tecnici di progettazione, Coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori per interventi strutturali Al ponte sul fiume Tanaro al km 21 + 700 della sp. 41 “Canelli – San Damiano”.
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2022/S 045-115747
Aggiudicazione del contratto
1️⃣ Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici ✅ Nome e indirizzo del contraente
Nome: R.T.P. ITS S.r.l.
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Milano🏙️
Il contraente è una PMI
Nome: Masera Engineering Group S.r.l.
Città postale: Torino
Regione: Torino🏙️
Nome: Saviane Geol. Nicola
Città postale: treviso
Regione: Treviso🏙️ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 300 000 💰
Informazioni complementari Informazioni aggiuntive
Documentazione su www.provincia.asti.it.
Corpo di revisione
Nome: TAR per il Piemonte
Città postale: Torino
Fonte: OJS 2022/S 157-450866 (2022-08-12)