esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze

Casa S.p.A.

Tornata di procedure telematiche aperte per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze, Via Accademia del Cimento n. 14, suddivisi in 2 lotti funzionali di intervento come specificato nella documentazione a base di gara:
• LOTTO A – Fabbricati al nc. 14/4-7 di Via Accademia del Cimento
• LOTTO B – Fabbricati al nc. 14/8-11 di Via Accademia del Cimento

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2023-02-10. L'appalto è stato pubblicato su 2022-12-19.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• C.L.P. SRL
• CI.VA Srl

Chi?

• Casa S.p.A.

Cosa?

• Lavori di costruzione › Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

Dove?

• Toscana › Firenze

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2022-12-19	Avviso di gara
2023-06-30	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2022-12-19)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Breve descrizione:

Tornata di procedure telematiche aperte per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze, Via Accademia del Cimento n. 14, suddivisi in 2 lotti funzionali di intervento come specificato nella documentazione a base di gara: • LOTTO A – Fabbricati al nc. 14/4-7 di Via Accademia del Cimento • LOTTO B – Fabbricati al nc. 14/8-11 di Via Accademia del Cimento

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 📦
Codice CPV supplementare: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Firenze 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: CASA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Fiesolana, 5
Codice postale: 50121
Città postale: Firenze
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.casaspa.it/ 🌏
E-mail: info@casaspa.org 📧
URL dei documenti: https://casaspa.acquistitelematici.it 🌏
URL per la partecipazione: https://casaspa.acquistitelematici.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-12-19 📅
Termine di presentazione: 2023-02-10 📅
Data di pubblicazione: 2022-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 248-722506
Numero GU-S: 248
Informazioni aggiuntive

I lavori dovranno rispettare le scadenze obbligatorie previste dalla normativa di finanziamento a pena di mancata erogazione del finanziamento stesso, di seguito specificate: • Realizzazione del 5’% dei lavori entrp il 31.12.2024, • Ultimazione e collaudo entro il termine del 31/03/2026.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

• LOTTO A – Fabbricati al nc. 14/4-7 di Via Accademia del Cimento

• LOTTO B – Fabbricati al nc. 14/8-11 di Via Accademia del Cimento

Valore totale stimato: 11513155.42 EUR 💰
Numero massimo di lotti aggiudicati a un offerente: 2
Denominazione del lotto: LOTTO A: CIG 95510385E4
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

LOTTO A: FI37a – Via Accademia del Cimento 14/4-7

importo a base di gara € 5.756.577,71, di cui € 655.708,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.100.869,23 per lavori. Categoria prevalente OG 1, classifica V.

Ciascun appalto è “a corpo”.

Valore stimato al netto dell'IVA: 5756577.71 EUR 💰
Durata: 980 giorni
Informazioni aggiuntive:

I lavori dovranno rispettare le scadenze obbligatorie previste dalla normativa di finanziamento a pena di mancata erogazione del finanziamento stesso, di seguito specificate:

• Realizzazione del 5’% dei lavori entrp il 31.12.2024,

• Ultimazione e collaudo entro il termine del 31/03/2026.

Denominazione del lotto: LOTTO 2: CIG 95510553EC
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

LOTTO B: FI37b – Via Accademia del Cimento 14/8-11

importo dei lavori per importo a base di gara € 5.756.577,71, di cui € 655.708,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.100.869,23 per lavori

Categoria prevalente OG 1, classifica V.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Via Accademia del Cimento

Via Accademia del Cimento 14/8-11

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Per maggiori informazioni si rinvia ai documenti di gara.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 18:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2023-02-13 📅
Ora di apertura delle offerte: 09:00
Luogo: seduta telematica visibile sulla piattaforma https://casaspa.acquistitelematici.it.

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: S.p.A.
Contatto
Referente: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marco Barone
URL dei documenti: https://casaspa.acquistitelematici.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

ASSICURAZIONI E GARANZIE:

L’Appaltatore dovrà produrre quanto di seguito riportato:

• garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo (per ciascun lotto cui l’operatore economico intenda partecipare) a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. 50/2016.

• garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

• polizza assicurazione CAR / RCT

Per la descrizione completa delle assicurazioni e polizze obbligatorie si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando di gara e che è gratuitamente reperibile sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana
Città postale: Firenze
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 248-722506 (2022-12-19)

Avviso di aggiudicazione (2023-06-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 9117226.13 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-06-30 📅
Data di pubblicazione: 2023-07-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 127-404460
Si riferisce all'avviso: 2022/S 248-722506
Numero GU-S: 127

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-03-10 📅
Nome: CI.VA Srl
Città postale: Vico Equense
Paese: Italia 🇮🇹
Napoli 🏙️
Valore totale dell'appalto: 4584806.03 EUR 💰
Nome: C.l.p. srl
Città postale: Pomigliano d'Arco
Valore totale dell'appalto: 4532420.10 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 28
27
Fonte: OJS 2023/S 127-404460 (2023-06-30)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)