Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design per ufficio postale”- Progetto POLIS

Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari

Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design per ufficio postale- Progetto POLIS”
Le caratteristiche del servizio professionale sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare di preselezione e relativi allegati.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-09-10. L'appalto è stato pubblicato su 2021-07-28.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Arch. Michele De Lucchi S.r.l.

Chi?

• Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari

Cosa?

• Servizi di ingegneria › Vari servizi di ingegneria

Dove?

• Italia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2021-07-28	Avviso di gara
2022-01-20	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2021-07-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Vari servizi di ingegneria
Numero di riferimento: CIG 8843998A05
Breve descrizione:

Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design per ufficio postale- Progetto POLIS” Le caratteristiche del servizio professionale sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare di preselezione e relativi allegati.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Vari servizi di ingegneria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari
Indirizzo postale: Viale Asia 90
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.poste.it 🌏
E-mail: info@posteprocurement.it 📧
URL dei documenti: http://www.posteprocurement.it 🌏
URL per la partecipazione: http://www.posteprocurement.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-07-28 📅
Termine di presentazione: 2021-09-10 📅
Data di pubblicazione: 2021-08-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 147-392553
Numero GU-S: 147
Informazioni aggiuntive

Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Le società dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. e dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. I chiarimenti potranno essere richiesti, in italiano, attraverso messaggistica on-line sezione dedicata, con modalità e termine indicate in Modalità di partecipazione. Per quanto non previsto si rinvia a documentazione di gara. Ogni partecipante dovrà attestare nella Istanza di partecipazione il possesso dei requisiti di cui punti III.1.1 lett. a) e b), punto III.1.2 e punto III 1.3 lett. A-B-C-D. In caso di partecipazione in RT, i requisito di cu al punto III 1.1 lettere a), b) e c) del bando di gara dovranno essere dimostrati da ciascun componente; per il requisito III 1.2 di capacità economica, la società capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e quello di ciascuna mandante non potrà essere inferiore al 20%, per un totale del 100% dei requisiti richiesti; i requisiti di cui al punto III 1.3 possono essere cumulativi nell’ambito del RT e ogni componente dovrà dichiarare il proprio contributo specifico alla formulazione dei criteri di valutazione. Anche per i Consorzi ordinari almeno una società consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, le altre i requisiti previsti per la/le mandante/i. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RT/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione quanto previsto da art.89 e documentazione come da modalità presentazione istanza di partecipazione. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte di Poste del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ai sensi dell’art 50 comma 4 del D.L. 77/2021 Fermo restando art 32 co 7 DLgs 50/2016 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati e società/RT dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà non ammissione alla II Fase. esclusione da gara. Poste si riserva in ogni momento di sospendere la presente procedura e/o non dare prosecuzione in tutto o in parte alla stessa e/o aggiudicare in parte, anche ai sensi di quanto previsto ex art 1 co.8 D.L. 59/2021. Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte. In nessun caso ai concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione domanda di partecipazione/offerta. Ai sensi dell’art. 216 comma 11, D.lgs. n. 50/2016, all’esito della gara, l’aggiudicataria dovrà provvedere, entro sessanta giorni da aggiudicazione, a rimborso al committente spese sostenute per pubblicazione Bando sui Quotidiani, stimate in € 6.000,00 circa, oltre l'IVA che saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste ad aggiudicataria sarà richiesto di inviare prova pagamento

Informazioni aggiuntive

Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Le società dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. e dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst.

Documentazione dovrà essere sottoscritta con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. I chiarimenti potranno essere richiesti, in italiano, attraverso messaggistica on-line sezione dedicata, con modalità e termine indicate in Modalità di partecipazione. Per quanto non previsto si rinvia a documentazione di gara.

Ogni partecipante dovrà attestare nella Istanza di partecipazione il possesso dei requisiti di cui punti III.1.1 lett. a) e b), punto III.1.2 e punto III 1.3 lett. A-B-C-D.

In caso di partecipazione in RT, i requisito di cu al punto III 1.1 lettere a), b) e c) del bando di gara dovranno essere dimostrati da ciascun componente; per il requisito III 1.2 di capacità economica, la società capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e quello di ciascuna mandante non potrà essere inferiore al 20%, per un totale del 100% dei requisiti richiesti; i requisiti di cui al punto III 1.3 possono essere cumulativi nell’ambito del RT e ogni componente dovrà dichiarare il proprio contributo specifico alla formulazione dei criteri di valutazione.

Anche per i Consorzi ordinari almeno una società consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, le altre i requisiti previsti per la/le mandante/i.

Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RT/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione quanto previsto da art.89 e documentazione come da modalità presentazione istanza di partecipazione.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte di Poste del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ai sensi dell’art 50 comma 4 del D.L. 77/2021

Fermo restando art 32 co 7 DLgs 50/2016 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati e società/RT dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà non ammissione alla II Fase. esclusione da gara. Poste si riserva in ogni momento di sospendere la presente procedura e/o non dare prosecuzione in tutto o in parte alla stessa e/o aggiudicare in parte, anche ai sensi di quanto previsto ex art 1 co.8 D.L. 59/2021.

Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte.

In nessun caso ai concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione domanda di partecipazione/offerta.

Ai sensi dell’art. 216 comma 11, D.lgs. n. 50/2016, all’esito della gara, l’aggiudicataria dovrà provvedere, entro sessanta giorni da aggiudicazione, a rimborso al committente spese sostenute per pubblicazione Bando sui Quotidiani, stimate in € 6.000,00 circa, oltre l'IVA che saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste ad aggiudicataria sarà richiesto di inviare prova pagamento

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Le caratteristiche del servizio professionale sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare di preselezione e relativi allegati.

Valore totale stimato: 1432254.83 EUR 💰
Breve descrizione: Servizi
Valore stimato al netto dell'IVA: 1432254.83 EUR 💰
Durata: 24 mesi
Nome del progetto o programma finanziato dall'UE: Numero o riferimento del progetto: progetto “Polis” ex art 1 comma 2, lettera f), punto 1 del D.L. 59/2021 convertito in legge con L. 101/2021.Resta fermo quanto previsto all’art 1 comma 8 del citato decreto.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;

b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto.

c) (requisito richiesto solo per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 100) Essere in regola con la redazione dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Livello(i) minimo(i) di standard:

a) Fatturato globale dei migliori 3 anni degli ultimi 5 esercizi consolidati alla data della presente procedura e per i quali risultano, alla stessa data, già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie dei redditi per servizi di ingegneria/architettura non inferiore a € 1.400.000,00 ( unmilionequattrocentomilaeuro) pari a 2 volte l’importo annuo posto a base di gara dell’appalto in oggetto

A. Premi e menzioni in concorsi di architettura attinenti progetti/opere di cui alle categorie E.03 (negozi), E.04 (mercati e centri commerciali complessi), E.17, E.18, E.19 di cui all’Allegato del DM 17.06.2016

B. Pubblicazioni, redatte negli ultimi 10 anni, attinenti progetti/opere di cui alle categorie E.03 (negozi), E.04 (mercati e centri commerciali complessi), E.17, E.18, E.19 di cui all’Allegato del DM 17.06.2016

C. Curricula relativi a tutti i progetti (realizzati o non realizzati) rientranti tra le categorie E.03 (negozi), E.04 (mercati e centri commerciali complessi), E.17, E.18, E.19 di cui all’Allegato del DM 17.06.201 ai fini della Valutazione della multidisciplinarietà delle competenze

D. presentazione di tre progetti per ognuno dei due subcriteri previsti alle precedenti lettere ai fini della Valutazione dei Progetti (realizzati o non realizzati) più rappresentativi.

Informazioni su una particolare professione: Services
Riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti: si veda art. 46 d.lgs 50/2016
Esecuzione dell'appalto
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Modalità pagamenti come da CSO
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

Ammesse forme di partecipazione ex art 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

non ammessi:

1) Singolo professionista o società partecipante singolarmente e quale componente RT/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RT/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RT/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi stabili di cui al comma 1 lettera f) dell’art 46 del D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Numero previsto di candidati: 10
Criteri oggettivi per la scelta del numero limitato di candidati: dettagliati nell’Allegato 1 “Disciplinare di Preselezione”
Ora di ricezione delle offerte: 14:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Responsabile del procedimento: Alessandra D’Angelo
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.posteprocurement.it 🌏
URL dei documenti: http://www.posteprocurement.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Documentazione dovrà essere sottoscritta con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. I chiarimenti potranno essere richiesti, in italiano, attraverso messaggistica on-line sezione dedicata, con modalità e termine indicate in Modalità di partecipazione. Per quanto non previsto si rinvia a documentazione di gara.

Ogni partecipante dovrà attestare nella Istanza di partecipazione il possesso dei requisiti di cui punti III.1.1 lett. a) e b), punto III.1.2 e punto III 1.3 lett. A-B-C-D.

In caso di partecipazione in RT, i requisito di cu al punto III 1.1 lettere a), b) e c) del bando di gara dovranno essere dimostrati da ciascun componente; per il requisito III 1.2 di capacità economica, la società capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e quello di ciascuna mandante non potrà essere inferiore al 20%, per un totale del 100% dei requisiti richiesti; i requisiti di cui al punto III 1.3 possono essere cumulativi nell’ambito del RT e ogni componente dovrà dichiarare il proprio contributo specifico alla formulazione dei criteri di valutazione.

Anche per i Consorzi ordinari almeno una società consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, le altre i requisiti previsti per la/le mandante/i.

Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RT/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione quanto previsto da art.89 e documentazione come da modalità presentazione istanza di partecipazione.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte di Poste del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ai sensi dell’art 50 comma 4 del D.L. 77/2021

Fermo restando art 32 co 7 DLgs 50/2016 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati e società/RT dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà non ammissione alla II Fase. esclusione da gara. Poste si riserva in ogni momento di sospendere la presente procedura e/o non dare prosecuzione in tutto o in parte alla stessa e/o aggiudicare in parte, anche ai sensi di quanto previsto ex art 1 co.8 D.L. 59/2021.

Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte.

In nessun caso ai concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione domanda di partecipazione/offerta.

Ai sensi dell’art. 216 comma 11, D.lgs. n. 50/2016, all’esito della gara, l’aggiudicataria dovrà provvedere, entro sessanta giorni da aggiudicazione, a rimborso al committente spese sostenute per pubblicazione Bando sui Quotidiani, stimate in € 6.000,00 circa, oltre l'IVA che saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste ad aggiudicataria sarà richiesto di inviare prova pagamento

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale competente
Città postale: It
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2021/S 147-392553 (2021-07-28)

Avviso di aggiudicazione (2022-01-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 1432254.83 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it 📧

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-01-20 📅
Data di pubblicazione: 2022-01-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 017-042217
Si riferisce all'avviso: 2021/S 147-392553
Numero GU-S: 17

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2022-01-14 📅
Nome: Arch. Michele De Lucchi S.r.l.
Indirizzo postale: Via Varese, 15
Città postale: Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 1331996.99 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 3
Fonte: OJS 2022/S 017-042217 (2022-01-20)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (>20 nuovi appalti)

Servizi di ingegneria (>20)

Vari servizi di ingegneria (6)