Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti le opere d’arte stradali
Controllo tecnico e delle condizioni statiche e funzionali delle opere d’arte facenti parte del patrimonio viario provinciale. Si compone delle seguenti attività volte alla valutazione del rischio, all’analisi dello stato di degrado, alla valutazione e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’opera: sorveglianza e controllo tecnico; diagnosi e ipotesi di risanamento; monitoraggio e ispezione sistemica delle opere d'arte; noli; rilievi e controllo strumentale.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-11-26.
L'appalto è stato pubblicato su 2019-10-21.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio...”
Titolo
Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti le opere d’arte stradali
03987
Mostra di più
Prodotti/servizi: Servizi di monitoraggio e controllo📦
Prodotti/servizi: IA24
📦
Breve descrizione:
“Controllo tecnico e delle condizioni statiche e funzionali delle opere d’arte facenti parte del patrimonio viario provinciale. Si compone delle seguenti...”
Breve descrizione
Controllo tecnico e delle condizioni statiche e funzionali delle opere d’arte facenti parte del patrimonio viario provinciale. Si compone delle seguenti attività volte alla valutazione del rischio, all’analisi dello stato di degrado, alla valutazione e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’opera: sorveglianza e controllo tecnico; diagnosi e ipotesi di risanamento; monitoraggio e ispezione sistemica delle opere d'arte; noli; rilievi e controllo strumentale.
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 467 000 💰
1️⃣
Luogo di esecuzione: Grosseto🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Provincia di Grosseto — strade provinciali di competenza.
Descrizione dell'appalto:
“Servizio specialistico finalizzato alle ispezioni, indagini e prove sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali; le prestazioni del servizio...”
Descrizione dell'appalto
Servizio specialistico finalizzato alle ispezioni, indagini e prove sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali; le prestazioni del servizio oggetto dell’accordo quadro sono definite a livello generale, in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture oggetto di verifica e controllo, che saranno definite in fase di esecuzione, sulla base delle priorità e delle necessità della Provincia.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 467 000 💰
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Descrizione
Durata: 36
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“La Provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori mesi dodici (12) la scadenza di ultimazione delle prestazioni del servizio ai medesimi prezzi,...”
Descrizione delle opzioni
La Provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori mesi dodici (12) la scadenza di ultimazione delle prestazioni del servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Sono ammessi alla partecipazione alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45.2 del Codice — si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi alla partecipazione alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45.2 del Codice — si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice (art. 7 e 8 disciplinare)
Capacità professionale, tecnica e di ordine speciale — criteri di selezione indicati nel disciplinare art. 7.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisto
Accordo quadro con un unico operatore
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2019-11-26
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2019-11-28
09:30 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo):
“La prima seduta pubblica si terrà presso l’Area viabilità e trasporti — piazza dei Martiri d’Istia 1, 58100 Grosseto — 3° piano.”
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura):
“Le sedute di gara sono pubbliche, sono ammessi a presenziare i titolari o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, o persone munite di procura...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura)
Le sedute di gara sono pubbliche, sono ammessi a presenziare i titolari o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile.
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni aggiuntive
“Tutte le informazioni relative alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara.
La procedura di gara verrà svolta esclusivamente in modalità...”
Tutte le informazioni relative alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara.
La procedura di gara verrà svolta esclusivamente in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città postale: Firenze
Paese: Italia 🇮🇹 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla GURI.
Fonte: OJS 2019/S 205-499780 (2019-10-21)
Avviso di aggiudicazione (2020-02-10) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio...”
Titolo
Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti le opere d’arte stradali sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali
03987
Mostra di più
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 285099.63 💰
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Servizio specialistico finalizzato alle ispezioni, indagini e prove sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali; le prestazioni del servizio...”
Descrizione dell'appalto
Servizio specialistico finalizzato alle ispezioni, indagini e prove sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali; le prestazioni del servizio oggetto dell’accordo quadro sono definite a livello generale, in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture oggetto di verifica e controllo, che saranno definite in fase di esecuzione, sulla base delle priorità e delle necessità della provincia.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Prezzo
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“La provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori mesi dodici (12) la scadenza di ultimazione delle prestazioni del servizio ai medesimi prezzi,...”
Descrizione delle opzioni
La provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori mesi dodici (12) la scadenza di ultimazione delle prestazioni del servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Procedura Informazioni sull'accordo quadro
L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro
Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2019/S 205-499780
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Titolo:
“Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del Servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio...”
Titolo
Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del Servizio di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti le opere d’arte stradali sulle strutture esistenti lungo le strade provinciali
Mostra di più Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici ✅ Nome e indirizzo del contraente
Nome:
“RTI Materica Bridge — costituito da ISTEMI S.r.l. — Studio Carini S.r.l. — Studio tecnico IMA”
Indirizzo postale: Via dei lombardi 23
Città postale: Mercato San Severino
Codice postale: 84085
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Salerno🏙️
Il contraente è una PMI
Nome:
“RTI Materica Bridge — costituito da ISTEMI S.r.l. — Studio Carini S.r.l. — Studio Tecnico IMA”
Indirizzo postale: Via dei Lombardi 23
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 467 000 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 285099.63 💰
“Tutte le informazioni relative alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara. La procedura di gara verrà svolta esclusivamente in modalità...”
Tutte le informazioni relative alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara. La procedura di gara verrà svolta esclusivamente in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
Mostra di più Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione: Ricorso nei termini di legge.
Fonte: OJS 2020/S 029-068078 (2020-02-10)