Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque industriali — CIG 74681142A2

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. — Genova

L'appalto ha per oggetto il servizio biennale riguardante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque industriali.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-06-18. L'appalto è stato pubblicato su 2018-05-07.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2018-05-07 Avviso di gara
2018-08-14 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2018-05-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione
Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio biennale riguardante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque industriali.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Genova 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. — Genova
Indirizzo postale: Via L.Montaldo 2
Codice postale: 16137
Città postale: Genova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.amt.genova.it 🌏
E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it 📧
Telefono: +39 0105582521 📞
URL dei documenti: http://www.amt.genova.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-05-07 📅
Termine di presentazione: 2018-06-18 📅
Data di pubblicazione: 2018-05-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 090-205086
Numero GU-S: 90
Informazioni aggiuntive
Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo di cui alla sezione I. I documenti di gara sono disponibili sul sito di AMT Genova (www.amt.genova.it) secondo il percorso: Fornitori e appalti -> Bandi di gara. La partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta non vincolano in alcun modo AMT S.p.A.. AMT non considererà la documentazione non pervenuta o pervenuta in ritardo. Eventuali rettifiche o chiarimenti di interesse comune saranno pubblicati sul sito internet di AMT S.p.A. sopra indicato. Tutti i soggetti interessati alla partecipazione sono quindi invitati a consultare periodicamente il sito e visionare lo spazio riservato a quest'appalto per avere notizia di eventuali comunicazioni al riguardo. La documentazione andrà presentata obbligatoriamente in lingua italiana secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’importo complessivo biennale a base di gara è pari a 237 716,00 EUR, I.V.A. esclusa ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 1 500,00 EUR. Comprendendo l'anno opzionale di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali l'importo complessivo presunto previsto per il servizio in appalto diventa pari a 356 574,00 EUR, I.V.A. esclusa. Aggiungendo l'ulteriore opzione del quinto d'obbligo l'importo complessivo stimato dell'appalto per l'intero periodo risulta pari a 427 888,80 EUR, I.V.A. esclusa.
Mostra di più
Valore stimato al netto dell'IVA: 427888.80 EUR 💰
Durata: 24 mesi
Descrizione delle opzioni:
A.M.T. si riserva l'opzione di prosecuzione del servizio sino ad ulteriori 12 mesi.
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del codice dei contratti, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.
Mostra di più
AMT si riserva inoltre l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 delpredetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle attività previste nel contratto agli stessiprezzi, patti e condizioni o più favorevoli per AMT stessa.
Mostra di più
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Genova.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione di regole e criteri:
Espressamente riportate nel Disciplinare di gara cui si rimanda per il possesso dei requisiti di ordine generale especiale.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Cauzione provvisoria 4.754,00 Euro da presentarsi ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva, pagamenti e garanzie sono disposti nel Capitolato d'oneri.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi di AMT S.p.A. che vi provvede con propri mezzi.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Ai sensi di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2018-06-18 📅
Ora di apertura delle offerte: 14:30
Luogo: Tutte le riunioni pubbliche si terranno presso gli uffici della Direzione AMT sita in Via Montaldo 2, Genova (ingresso lato via Bobbio 252 r).

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Alessandro Cosma
Indirizzo Internet: www.amt.genova.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: www.amt.genova.it 🌏
URL dei documenti: http://www.amt.genova.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo di cui alla sezione I. I documenti di gara sono disponibili sul sito di AMT Genova (www.amt.genova.it) secondo il percorso: Fornitori e appalti -> Bandi di gara.
La partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta non vincolano in alcun modo AMT S.p.A.. AMT non considererà la documentazione non pervenuta o pervenuta in ritardo. Eventuali rettifiche o chiarimenti di interesse comune saranno pubblicati sul sito internet di AMT S.p.A. sopra indicato. Tutti i soggetti interessati alla partecipazione sono quindi invitati a consultare periodicamente il sito e visionare lo spazio riservato a quest'appalto per avere notizia di eventuali comunicazioni al riguardo. La documentazione andrà presentata obbligatoriamente in lingua italiana secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Mostra di più

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale — Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9-I
Città postale: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0103762092 📞
E-mail: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Nanti il T.A.R. Liguria — Via dei Mille 9 — 16147 Genova — tel. +39 0103762092, entro i termini di legge.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: AMT S.p.A.
Codice postale: 16167
Telefono: +39 0105582521 📞
E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it 📧
Indirizzo Internet: www.amt.genova.it 🌏
Fonte: OJS 2018/S 090-205086 (2018-05-07)
Avviso di aggiudicazione (2018-08-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: CIG 74681142A2
Valore totale dell'appalto: 181431.20 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-08-14 📅
Data di pubblicazione: 2018-08-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 157-360272
Si riferisce all'avviso: 2018/S 090-205086
Numero GU-S: 157
Informazioni aggiuntive
L'importo esatto del contratto è al netto dell'opzione di prosecuzione sino ad ulteriori 12 mesi.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Affidamento del servizio biennale di «manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di depurazione acque industriali» con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, Ovvero: attività di conduzione e manutenzione (ordinaria, straordinaria a chiamata e per riparazione urgente di guasti), sugli impianti di depurazione acque industriali ed impianti di trattamento acque di prima pioggia, presenti all’interno dei siti produttivi di A.MT. S.p.A., necessarie per mantenere entro i limiti di legge i parametri dell'acqua scaricata nel recapito comunale.
Mostra di più
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-08-03 📅
Nome: MediterraneAmbiente S.r.l.
Indirizzo postale: Via Villa Ragone 17/a
Città postale: Sestri Levante
Codice postale: 16039
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 018541899 📞
Paese: Genova 🏙️
Valore totale dell'appalto: 181431.20 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per azioni

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale – Liguria
Fonte: OJS 2018/S 157-360272 (2018-08-14)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Nord-Ovest Liguria Genova
Prodotti/servizi:
Lavori di costruzione Lavori per la costruzione completa o... Lavori di costruzione per centrali... Riparazione e manutenzione di impianti Riparazione e manutenzione di impianti di...