Opere varie relative alla stazione di Domodossola e alla linea della ferrovia Domodossola — Confine Svizzero (CIG 6836224681)

Informazioni aggiuntive

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione quanto segue è da intendersi «invito a partecipare» e parte integrante dei documenti di progetto.

Ente aggiudicatore: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie SpA (SSIF), Via Mizzoccola 9 — 28845 Domodossola (VB) — Italia, tel. +390324242055, fax +3903245242, socsubalpina@legalmail.it, http://www.vigezzina.com, http://www.ssif.it

2. Principale attività esercitata: esercizio in concessione della ferrovia elettrica a scartamento metrico Domodossola — Confine Svizzero.

4. Appalto per l'esecuzione di lavori di: «Opere varie relative alla stazione di Domodossola e alla linea della ferrovia Domodossola — Confine Svizzero (CIG 6836224681)» da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al «Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie SpA ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria» — Settori speciali.

I lavori si svolgeranno in presenza e continuità dell'esercizio ferroviario nei comuni di Domodossola, Druogno, Santa Maria Maggiore e Re — Verbano Cusio Ossola — Italia.

Importo complessivo dell'appalto, ogni altro onere compreso e compensato, 890 285,34 EUR + IVA di cui 72 814,49 EUR + IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi delle lavorazioni, esclusi gli oneri per la sicurezza, sono i seguenti:

categoria OG1 429 935,85 EUR prevalente a corpo / OS18/A 196 963,31 EUR scorporabile a corpo / OS21 150 571,69 EUR scorporabile a corpo / OG1 40 000 EUR prevalente opere da affidarsi a misura per migliorie e/o integrazioni / Totale 817 470,85 EUR.

6. b) L'appalto non è suddiviso in lotti.

8. Non è autorizzata la presentazione di varianti.

9. Il termine per l'esecuzione dei lavori a corpo deve essere previsto nell'offerta che sarà presentata dal concorrente e non potrà essere superiore a 252 giorni naturali e consecutivi. Per l'esecuzione delle opere da affidarsi a misura per migliorie e/o integrazioni, è previsto un tempo massimo di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi.

10. I documenti di gara, le eventuali integrazioni, le risposte ad eventuali quesiti saranno disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet http://www.ssif.it

11. a) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato nella sezione IV.

11. b) Le offerte devono aver forma di documento cartaceo sottocritto con firma manuale e devono essere inviate al seguente indirizzo: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie SpA — Via Mizzoccola 9 — 28845 Domodossola (VB) — Italia.

11. c) La lingua ufficiale per tutta la documentazione è l'italiano; pertanto le offerte e tutti gli altri documenti relativi all'appalto dovranno essere redatti in italiano.

12. a) All'apertura delle offerte è ammesso ad assistere il legale rappresentante di ogni ditta offerente o persona da esso delegato mediante delega autenticata.

12. b) L'apertura delle offerte avrà inizio secondo quanto indicato nella sezione IV presso la sede della SSIF. La Commissione giudicatrice stabilirà eventuali sedute aggiuntive.

13. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata «garanzia provvisoria», pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel presente bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SSIF.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SSIF.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di riduzione dell'importo di garanzia, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto («garanzia definitiva»), secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere la seguente condizione speciale: «La presente si intende prestata dal contraente in favore della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie SpA rilasciata anche in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento Trasporti Terrestri — aventi solidarietà tra di loro».

La sottoscrizione di chi rappresenta l'Istituto o dell'intermediario finanziario garante deve essere autenticata da un Notaio, che dovrà anche espressamente accertarne i relativi poteri.

14. Gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati con le leggi nn. 297/1978, 611/1996, 472/1999, 488/1999 e 388/2000; i pagamenti avverranno sulla base di stati d'avanzamento secondo quanto indicato nei documenti di gara che si richiamano integralmente. Lo svincolo delle garanzie potrà essere richiesto successivamente al collaudo finale che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 753/1980.

16. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016.

Costituiscono motivo di esclusione, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.lgs. 6.9.2011, n. 159.

Per partecipare alla gara il concorrente deve produrre attestazione in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, da parte di apposito organismo di diritto privato autorizzato dall'ANAC da cui risulti:

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, adeguati all'appalto in affidamento (classifica II per la categoria OG1 e classifica I per le categorie OS18/A e OS 21);

l'eventuale possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per partecipare alla gara il concorrente, a pena di esclusione, deve inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale:

a) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza di legali rappresentanti, soci con partecipazione qualificata, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

b) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) dichiara di aver preso visione dei seguenti documenti: elaborati grafici e relazioni tecniche, piano di sicurezza e relativo capitolato, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, stima dei lavori e delle forniture previste per l'esecuzione delle opere; dichiara inoltre di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tali documenti e tutte le norme e disposizioni in essi contenuti;

d) dichiara di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle viabilità di accesso. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dall'attestato di sopralluogo rilasciato dalla SSIF;

e) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

f) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

g) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

h) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nei documenti di gara non hanno valore negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso e invariabile;

i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

j) dichiara di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

k) indica l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate eventuali richieste;

l) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare oppure deve subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni;

m) (nel caso di consorzi): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

n) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;

o) (nel caso di associazione o consorzio già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Il concorrente deve inoltre produrre all'atto dell'offerta una copia del versamento di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266.

17. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione.

18. L'aggiudicazione dell'appalto potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta valida, a condizione che l'offerta raggiunga un punteggio complessivamente pari o superiore a 20 relativamente all'elemento (VI) — Pregio tecnico — secondo quanto indicato di seguito.

19. L'aggiudicazione avverrà, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerando per ogni concorrente la somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei seguenti elementi offerti:

I. Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso — punti 35 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C1i * 35

dove C1i, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C1i = Ri / Rmax

dove:

Ri = Ribasso offerto dal concorrente i sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, espresso in percentuale con due decimali;

Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, espresso in percentuale con due decimali;

C1i = 0 ove Ri = Rmax = 0,00 %.

II. Tempo di esecuzione dei lavori a corpo, in ogni caso non superiore a 252 giorni naturali e consecutivi — punti 5 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C2i * 5

dove C2i, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C2i = 1 + (((0 — 1) / (Tmin — Tbase)) * (Tmin — Ti))

dove:

Tmin = Tempo di esecuzione minimo offerto dai concorrenti, espresso in giorni naturali e consecutivi;

Tbase = Tempo di esecuzione a base di gara, pari a 252 giorni naturali e consecutivi;

Ti = Tempo di esecuzione offerto dal concorrente i, espresso in giorni naturali e consecutivi;

C2i = 0 ove Ti = Tmin = Tbase.

III. Percentuale dei lavori, sull'importo complessivo a base di gara, che il concorrente intende eseguire con manodopera propria — punti 10 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C3i * 10

dove C3i, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C3i = Mi / Mbase

dove:

Mi = Percentuale dei lavori da eseguire con manodopera propria, offerta dal concorrente i, espressa con due decimali;

Mbase = Percentuale dei lavori da eseguire con manodopera propria a base di gara, pari al 100 %.

IV. Indennizzo forfettario giornaliero, in ogni caso non inferiore a 2 500 EUR/giorno ma suscettibile di incremento migliorativo in sede di offerta, riconosciuto alla SSIF dall'impresa appaltatrice per ogni giorno di ritardo in caso di impossibilità di ripristino del normale esercizio ferroviario e dell'utilizzo degli accessi pedonali al capolinea di Domodossola, al termine del periodo giornaliero di lavoro per cause da essa dipendenti — punti 10 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C4i * 10

dove C4i, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C4i = 1 + (((0 — 1) / (Imax — Ibase)) * (Imax — Ii))

dove:

Imax = Indennizzo forfettario giornaliero massimo offerto dai concorrenti, espresso in EUR;

Ibase = Indennizzo forfettario giornaliero a base di gara, pari a 2 500 EUR espresso in EUR;

Ii = Indennizzo forfettario giornaliero offerto dal concorrente i, espresso in EUR;

C4i = 0 ove Ii = Imax = Ibase.

V. Indennizzo forfettario giornaliero, in ogni caso non inferiore a 500 EUR/giorno ma suscettibile di incremento migliorativo in sede di offerta, riconosciuto alla SSIF dall'impresa appaltatrice per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella messa a disposizione della carpenteria metallica per il capolinea di Domodossola rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma allegato all'offerta (da inserire nella busta «B») — punti 5 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C5i * 5

dove C5i, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C5i = 1 + (((0 — 1) / (Imax — Ibase)) * (Imax — Ii))

dove:

Imax = Indennizzo forfettario giornaliero massimo offerto dai concorrenti, espresso in EUR;

Ibase = Indennizzo forfettario giornaliero a base di gara, pari a 500 EUR espresso in EUR;

Ii = Indennizzo forfettario giornaliero offerto dal concorrente i, espresso in EUR;

C5i = 0 ove Ii = Imax = Ibase.

VI. Pregio tecnico dell'offerta — punti 35 — relativo complessivamente ai seguenti sub-elementi di valutazione:

a) tipologia di macchina perforatrice che il concorrente dichiara di utilizzare per l'esecuzione dei micropali — punti 5 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C6ai * 5

dove C6ai, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato, sulla base della scheda tecnica e descrittiva della macchina perforatrice che il concorrente dichiara di utilizzare e che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnico-economica, secondo la seguente decrescente scala di preferenze:

1. macchina perforatrice semovente con possibilità di trasferimento autonomo su linea ferroviaria a scartamento metrico — C6ai = 1;

2. macchina perforatrice semovente su cingoli gommati — C6ai = 0,50;

3. macchina perforatrice su ruote gommate — C6ai = 0,25;

4. macchina perforatrice di altro tipo — C6ai = 0.

In considerazione delle peculiari caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle limitate e particolari condizioni di accessibilità e di lavoro, la cui conoscenza diretta è nota al concorrente sulla base del sopralluogo obbligatorio, il concorrente, con la presentazione della scheda tecnica e descrittiva della macchina perforatice, si impegna a garantire che essa presenti caratteristiche idonee al rispetto della sicurezza e dell'efficienza della linea ferroviaria.

b) tipologia di attrezzatura di sollevamento che il concorrente dichiara di utilizzare per l'effettuazione della verniciatura della struttura delle gallerie paramassi lungo la linea ferroviaria — punti 5 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C6bi * 5

dove C6bi, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato, sulla base della scheda tecnica e descrittiva dell'attrezzatura di sollevamento che il concorrente dichiara di utilizzare e che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnico-economica, secondo la seguente decrescente scala di preferenze:

1. attrezzatura di sollevamento semovente con possibilità di trasferimento autonomo su linea ferroviaria a scartamento metrico — C6bi = 1;

2. attrezzatura di sollevamento semovente su ruote gommate — C6bi = 0,50;

3. attrezzature di sollevamento semovente su cingoli gommati — C6bi = 0,25;

4. attrezzatura di sollevamento di altro tipo — C6bi = 0.

In considerazione delle peculiari caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle limitate e particolari condizioni di accessibilità e di lavoro, la cui conoscenza diretta è nota al concorrente sulla base del sopralluogo obbligatorio, il concorrente, con la presentazione della scheda tecnica e descrittiva dell'attrezzatura di sollevamento, si impegna a garantire che essa presenti caratteristiche idonee al rispetto della sicurezza e dell'efficienza della linea ferroviaria.

c) esperienze relative a esecuzione di micropali e tiranti — punti 10 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C6ci * 10

dove C6ci, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C6ci = F1i / F1max

dove:

F1i = importo complessivo in euro fatturato dal concorrente i negli ultimi tre (3) anni relativamente all'esecuzione di micropali e tiranti, come documentato dall'elenco dei lavori di esecuzione di micropali e tiranti che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnico-economica, indicando per ogni lavoro il relativo importo in euro, la data di esecuzione e il committente;

F1max = importo complessivo in euro massimo fatturato dai concorrenti negli ultimi tre (3) anni relativamente all'esecuzione di micropali e tiranti;

C6ci = 0 ove F1i = F1max = 0 EUR.

d) esperienze relative a fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale soggetta a collaudo statico — punti 10 da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C6di * 10

dove C6di, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C6di = F2i / F2max

dove:

F2i = importo complessivo in euro fatturato dal concorrente i negli ultimi tre (3) anni relativamente alla fornitura con posa in opera di carpenteria strutturale soggetta a collaudo statico, come documentato dall'elenco dei lavori di fornitura e posa in opera di carpenteria strutturale soggetta a collaudo statico che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnico-economica, indicando per ogni lavoro il relativo importo in euro, la data di esecuzione e il committente;

F2max = importo complessivo in euro massimo fatturato dai concorrenti negli ultimi tre (3) anni relativamente alla fornitura con posa in opera di carpenteria strutturale soggetta a collaudo statico;

C6di = 0 ove F2i = F2max = 0 EUR.

e) esperienze relative a lavori su infrastrutture ferroviarie — punti 5 — da assegnare con la seguente formula e arrotondamento al secondo decimale:

C6ei * 5,

dove C6ei, coefficiente compreso tra 0 e 1 relativo al concorrente i, è determinato attraverso interpolazione lineare mediante la seguente formula:

C6di = F3i / F3max

dove:

F3i = importo complessivo in euro fatturato dal concorrente i negli ultimi tre (3) anni relativamente a lavori eseguiti su infrastrutture ferroviarie, come documentato dall'elenco dei lavori su infrastrutture ferroviarie che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnico-economica, indicando per ogni lavoro il relativo importo in euro, la data di esecuzione e il committente;

F3max = importo complessivo in euro massimo fatturato dai concorrenti negli ultimi tre (3) anni relativamente a lavori su infrastrutture ferroviarie;

C6ei = 0 ove F3i = F3max = 0 EUR.

Qualora l'offerta non raggiunga un punteggio minimo complessivamente pari o superiore a 20 relativamente all'elemento (VI) — Pregio tecnico — essa verrà automaticamente esclusa.

21. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte — Corso Stati Uniti 45 — 10129 Torino — Italia — Tel.: +39 011 5576411 — https://www.giustizia-amministrativa.it. Termini di presentazione del ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando.

22.

23. La dichiarazione di presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, comprensiva dell'attestato di sopralluogo, è elemento essenziale dell'offerta a pena di esclusione, in considerazione della molteplicità dei luoghi di lavoro, delle loro peculiari caratteristiche e delle limitate e particolari condizioni di accessibilità e di lavoro, la cui conoscenza diretta è indispensabile per la corretta formulazione dell'offerta. In relazione alle condizioni di accessibilità di alcuni luoghi di lavoro, il sopralluogo deve essere concordato con la SSIF per essere effettuato entro i limiti temporali di presentazione dell'offerta. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla SSIF. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla SSIF, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o da soggetto dipendente dell'operatore economico concorrente se munito di specifico atto di delega sottoscritto in autocertificazione da parte del legale rappresentante. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora, per qualsiasi motivo, la SSIF non procedesse all'aggiudicazione, la SSIF stessa provvederà a restituire tutti gli elementi presentati dal concorrente senza ulteriore onere a carico della SSIF o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione dell'offerta qualora la SSIF non abbia provveduto a stipulare il Contratto d'Appalto per cause a lei imputabili. In tal caso alla ditta aggiudicataria non sarà riconosciuto alcun corrispettivo a copertura dei costi sopportati per la partecipazione alla gara d'appalto e per la redazione di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati acquisiti in sede di gara saranno raccolti presso la SSIF e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.

Il presente bando non vincola in alcun modo l'ente aggiudicatore.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'appalto è regolato dal «Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie SpA ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria».

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al presente bando di gara.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno — oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso — le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A — Documentazione» — «B Offerta tecnica» — «C offerta economica».

Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti indicati al punto 16. del presente bando.

Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

il cronoprogramma dei lavori con l'indicazione del giorno, rispetto all'inizio dei lavori, della consegna o messa a disposizione della carpenteria metallica relativa al capolinea di Domodossola, che comunque deve essere programmata, a pena di esclusione dalla gara, entro 60 giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori;

l'indicazione del tempo massimo per l'esecuzione dei lavori in giorni naturali e consecutivi, che non potrà essere superiore a 252 giorni tenendo conto delle limitazioni previste nello schema di contratto e nei documenti di gara;

l'indicazione della percentuale (espressa con due decimali) delle prestazioni che si dichiara di eseguire con manodopera propria, relativamente all'importo complessivamente a base di gara, e la relativa descrizione;

l'indicazione dell'indennizzo forfettario giornaliero espresso in euro, in ogni caso non inferiore a 2 500 EUR/giorno, che si dichiara di riconoscere alla SSIF in caso di impossibilità di ripristino del normale esercizio ferroviario e di utilizzo degli accessi pedonali al capolinea di Domodossola al termine del periodo giornaliero di lavoro per cause dipendenti dall'impresa appaltatrice;

l'indicazione dell'indennizzo forfettario giornaliero, espresso in euro, in ogni caso non inferiore a 500 EUR/giorno, che si dichiara di riconoscere alla SSIF in ogni caso di ritardo rispetto al cronoprogramma allegato all'offerta nella consegna o della messa a disposizione della carpenteria metallica;

l'indicazione e la scheda tecnica e descrittiva della macchina perforatrice che si dichiara di utilizzare per l'esecuzione dei micropali;

l'indicazione e la scheda tecnica e descrittiva dell'attrezzatura di sollevamento che si dichiara di utilizzare per la verniciatura della struttura delle gallerie paramassi;

l'elenco delle forniture in opera di carpenterie metalliche strutturali soggette a collaudo statico realizzate durante gli ultimi 3 anni; per ogni lavoro l'elenco deve comprendere il relativo importo fatturato dal concorrente in euro, la data di esecuzione e il committente;

l'elenco dei lavori di esecuzione di micropali e tiranti realizzati durante gli ultimi 3 anni; per ogni lavoro l'elenco deve comprendere il relativo importo fatturato dal concorrente in euro, la data di esecuzione e il committente;

l'elenco dei lavori su infrastrutture ferroviarie realizzati durante gli ultimi 3 anni; per ogni lavoro l'elenco deve comprendere il relativo importo fatturato dal concorrente in euro, la data di esecuzione e il committente.

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore attestante che:

le voci riportate nei documenti di cui al bando di gara, sono state verificate e che il concorrente ha integrato o ridotto le quantità che ha valutato carenti o eccessive ed ha inserito le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto nei documenti di cui sopra alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;

le voci e le quantità riportate nei documenti di cui al bando di gara per l'esecuzione dei lavori hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.

Nella busta «C» deve esse contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

le voci riportate nei documenti di cui al bando di gara, sono state verificate e il concorrente ha integrato o ridotto le quantità che ha valutato carenti o eccessive e ha inserito le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto nei documenti di cui sopra, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;

le voci e le quantità riportate nei documenti di cui al bando di gara per l'esecuzione dei lavori hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per quanto riguarda i lavori a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

per la valutazione di eventuali lavori a misura, previsti nel limite massimo di 40 000 EUR, sono accettate le analisi dei prezzi e l'elenco prezzi unitari allegati al progetto e che saranno assoggettati al ribasso d'asta indicato nella busta C.