Progettazione ed esecuzione di ampliamento Depuratore di acque reflue urbane di Villa Poticcio del Comune di Castelfidardo. CIG 622712521D

Acquambiente Marche SRL

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, da sviluppare sulla base del progetto preliminare approvato da Acquambiente Marche Srl, e posto a base di gara e la realizzazione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Villa Poticcio del Comune di Castelfidardo tramite lo strumento del leasing in costruendo.
La presente procedura è disciplinata dall'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, e verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di quanto stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010. L'Acquambiente Marche Srl all'esito della procedura aperta istituirà in favore dell'operatore economico selezionato il diritto di superficie oneroso, indispensabile per poter procedere alla realizzazione dell'opera.
La durata del contratto di locazione finanziaria è di 18 (diciotto) anni, decorrenti dalla data di consegna dell'opera.
L'importo dei canoni di locazione finanziaria verranno determinati in sede di offerta, da predisporre sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara.
Alla scadenza dell'affidamento, l'Acquambiente Marche Srl avrà la possibilità di riscattare l'opera realizzata dall'affidatario, previo versamento, in favore di quest'ultimo, di una somma pari a 68 550 EUR.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2015-07-15. L'appalto è stato pubblicato su 2015-04-22.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2015-04-22 Avviso di gara
2015-06-24 Informazioni complementari
2017-02-06 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2015-04-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue
Quantità o entità:
Importo complessivo dell'appalto compresi i costi della sicurezza: lavori 5 760 000 EUR; oneri per la sicurezza 140 000 EUR; progetto definitivo, progetto esecutivo, studio impatto ambientale, coord. sicurezza fase progettazione e cantiere, DDLL, contabilità a misura, SIA 862 937,98 EUR; collaudi tecnici e amministrativi 91 919,95 EUR; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche accertamenti e indagini 8 000 EUR; diritto di superficie per anni 30 000 EUR; Totale da finanziare 6 892 857,93 EUR.Il canone di leasing previsto è calcolato tenendo fermi i seguenti requisiti:— nessun anticipo,— durata 36 canoni semestrali anticipati,— riscatto 68 550 EUR,— sulla base di un tasso medio considerato tale sulla base dei parametri finanziari di mercato il valore del canone semestrale anticipato risulta pari a 222 003 EUR, oltre ad IVA.Costo finanziario totale 8 060 658 EUR oltre ad IVA.
Mostra di più
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Acquambiente Marche Srl
Indirizzo postale: Via Recanatese 27/I
Codice postale: 60022
Città postale: Castelfidardo
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.acquambientemarche.it 🌏
E-mail: info@pec.acquambientemarche.it 📧
Telefono: +39 071782471 📞
Fax: +39 0717821802 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-04-22 📅
Termine di presentazione: 2015-07-15 📅
Data di pubblicazione: 2015-04-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 081-142543
Numero GU-S: 81
Informazioni aggiuntive
Per quanto non riferito nel presente bando si fa espresso richiamo al disciplinare di gara, oltre che al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 (per le parti non abrogate) ed al capitolato speciale di appalto. Sono ammesse varianti nei limiti di cui all'art 1.9 del CSA. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, dovrà essere redatta e consegnata all'Acquambiente Marche Srl entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del RUP, previo ottenimento della VIA e della VAS da parte dell'Autorità Competente. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a 790 (settecentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che interverrà dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Acquambiente Marche Srl, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e sempre previo ottenimento della VIA. Nessun onere dovrà in alcun modo, per nessun motivo e a qualsiasi titolo ricadere sull'Acquambiente Marche Srl, eccettuato il canone locativo; l'opera dovrà essere consegnata completa e pronta all'uso, previo collaudo effettuato da Acquambiente Marche Srl. Condizioni per ottenere il progetto preliminare completo di tutti gli allegati ed altri documenti complementari Tutta la documentazione di gara può essere richiesta all'ufficio tecnico (Geom. Marco Castagnari — Napoli Michele ai nn. +39 0717824725-26 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato) in sede di sopralluogo obbligatorio ovvero attraverso richiesta da inoltrarsi via PEC info@pec.acquambientemarche.it La richiesta della documentazione progettuale può essere fatta dopo aver effettuato il versamento di 30 EUR per diritti di segreteria da effettuarsi tramite bonnfico bancario a favore di Acquambiente Marche Srl, coordinate IBAN: IT29I0605537281000000002123. Termine per la richiesta della documentazione: 15 gg. prima della scadenza del bando. Le offerte dovranno pervenire presso la sede dell'Acquambiente Marche Srl, corrente in Castelfidardo, Via Recanatese 27/I, seguendo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara. Le offerte pervenute oltre tale data e orario saranno escluse dal procedimento di gara. La Commissione procederà in seduta pubblica presso la sede dell'Acquambiente Marche Srl in Castelfidardo, Via Recanatese 27/i, al riscontro della regolare e tempestiva presentazione dei plichi dei concorrenti, la data della seduta pubblica sarà resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet www.acquambientemarche.it con almeno 3 giorni di anticipo sul giorno di effettuazione. Ciascun concorrente potrà presenziare alla seduta pubblica a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Per i raggruppamenti costituendi o da costituire è ammessa la presenza di un solo rappresentante della mandataria/capogruppo. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.acquambientemarche.it Il presidente dott. Alessandro Maccioni.
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, da sviluppare sulla base del progetto preliminare approvato da Acquambiente Marche Srl, e posto a base di gara e la realizzazione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Villa Poticcio del Comune di Castelfidardo tramite lo strumento del leasing in costruendo.
Mostra di più
La presente procedura è disciplinata dall'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, e verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di quanto stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010. L'Acquambiente Marche Srl all'esito della procedura aperta istituirà in favore dell'operatore economico selezionato il diritto di superficie oneroso, indispensabile per poter procedere alla realizzazione dell'opera.
Mostra di più
La durata del contratto di locazione finanziaria è di 18 (diciotto) anni, decorrenti dalla data di consegna dell'opera.
L'importo dei canoni di locazione finanziaria verranno determinati in sede di offerta, da predisporre sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara.
Alla scadenza dell'affidamento, l'Acquambiente Marche Srl avrà la possibilità di riscattare l'opera realizzata dall'affidatario, previo versamento, in favore di quest'ultimo, di una somma pari a 68 550 EUR.
Quantità o entità:
Importo complessivo dell'appalto compresi i costi della sicurezza: lavori 5 760 000 EUR; oneri per la sicurezza 140 000 EUR; progetto definitivo, progetto esecutivo, studio impatto ambientale, coord. sicurezza fase progettazione e cantiere, DDLL, contabilità a misura, SIA 862 937,98 EUR; collaudi tecnici e amministrativi 91 919,95 EUR; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche accertamenti e indagini 8 000 EUR; diritto di superficie per anni 30 000 EUR; Totale da finanziare 6 892 857,93 EUR.
Mostra di più
Il canone di leasing previsto è calcolato tenendo fermi i seguenti requisiti:
— nessun anticipo,
— durata 36 canoni semestrali anticipati,
— riscatto 68 550 EUR,
— sulla base di un tasso medio considerato tale sulla base dei parametri finanziari di mercato il valore del canone semestrale anticipato risulta pari a 222 003 EUR, oltre ad IVA.
Costo finanziario totale 8 060 658 EUR oltre ad IVA.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Comune di Castelfidardo.
Codice ISTAT 042010.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Sono indicate all'art. 12 del disciplinare di gara.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
L'opera è finanziata per mezzo del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art 160 bis D.Lgs 163/2006 succ. mod. che verrà stipulato da Acquambiente Marche Srl con il soggetto finanziatore aderente al raggruppamento aggiudicatario della procedura.
Mostra di più
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Saranno ammessi a partecipare alla gara esclusivamente raggruppamenti (ATI costituite o costituende) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo un soggetto realizzatore, anche se i lavori potranno essere realizzati da più imprese esecutrici facenti parte del medesimo raggruppamento, e, come mandante, uno o più intermediari bancari e/o finanziari che concedano in locazione finanziaria al soggetto aggiudicatore l'opera da realizzare.
Mostra di più
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 e all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, pena l'esclusione dalla gara, nonché gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
Mostra di più
Requisiti di partecipazione: sono indicati agli artt. 8 e 9 del disciplinare di gara.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Ufficio Gare

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Per quanto non riferito nel presente bando si fa espresso richiamo al disciplinare di gara, oltre che al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 (per le parti non abrogate) ed al capitolato speciale di appalto.
Sono ammesse varianti nei limiti di cui all'art 1.9 del CSA.
La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, dovrà essere redatta e consegnata all'Acquambiente Marche Srl entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del RUP, previo ottenimento della VIA e della VAS da parte dell'Autorità Competente.
Mostra di più
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a 790 (settecentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che interverrà dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Acquambiente Marche Srl, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e sempre previo ottenimento della VIA.
Mostra di più
Nessun onere dovrà in alcun modo, per nessun motivo e a qualsiasi titolo ricadere sull'Acquambiente Marche Srl, eccettuato il canone locativo; l'opera dovrà essere consegnata completa e pronta all'uso, previo collaudo effettuato da Acquambiente Marche Srl.
Mostra di più
Condizioni per ottenere il progetto preliminare completo di tutti gli allegati ed altri documenti complementari
Tutta la documentazione di gara può essere richiesta all'ufficio tecnico (Geom. Marco Castagnari — Napoli Michele ai nn. +39 0717824725-26 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato) in sede di sopralluogo obbligatorio ovvero attraverso richiesta da inoltrarsi via PEC info@pec.acquambientemarche.it
Mostra di più
La richiesta della documentazione progettuale può essere fatta dopo aver effettuato il versamento di 30 EUR per diritti di segreteria da effettuarsi tramite bonnfico bancario a favore di Acquambiente Marche Srl, coordinate IBAN: IT29I0605537281000000002123.
Mostra di più
Termine per la richiesta della documentazione: 15 gg. prima della scadenza del bando.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede dell'Acquambiente Marche Srl, corrente in Castelfidardo, Via Recanatese 27/I, seguendo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara. Le offerte pervenute oltre tale data e orario saranno escluse dal procedimento di gara.
Mostra di più
La Commissione procederà in seduta pubblica presso la sede dell'Acquambiente Marche Srl in Castelfidardo, Via Recanatese 27/i, al riscontro della regolare e tempestiva presentazione dei plichi dei concorrenti, la data della seduta pubblica sarà resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet www.acquambientemarche.it con almeno 3 giorni di anticipo sul giorno di effettuazione.
Mostra di più
Ciascun concorrente potrà presenziare alla seduta pubblica a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Per i raggruppamenti costituendi o da costituire è ammessa la presenza di un solo rappresentante della mandataria/capogruppo.
Mostra di più
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.acquambientemarche.it
Il presidente dott. Alessandro Maccioni.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Marche
Indirizzo postale: Via Della Loggia 24
Città postale: Ancona
Codice postale: 60100
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 📧
Telefono: +39 071206946 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrtiva.it 🌏
Fax: +39 071203853 📠
Fonte: OJS 2015/S 081-142543 (2015-04-22)
Informazioni complementari (2015-06-24)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-06-24 📅
Termine di presentazione: 2015-09-18 📅
Data di pubblicazione: 2015-06-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 121-219836
Si riferisce all'avviso: 2015/S 81-142543
Numero GU-S: 121
Fonte: OJS 2015/S 121-219836 (2015-06-24)
Avviso di aggiudicazione (2017-02-06)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Progettazione ed esecuzione di ampliamento Depuratore di acque reflue urbane di Villa Poticcio del Comune di Castelfidardo. CIG 622712521D.
Valore totale dell'appalto: 7 937 538 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Ancona 🏙️

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-02-06 📅
Data di pubblicazione: 2017-02-09 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 028-049217
Si riferisce all'avviso: 2015/S 081-142543
Numero GU-S: 28
Informazioni aggiuntive
Prezzo di aggiudicazione: 7 937 538 EUR oltre IVA (al lordo del diritto di superficie di 30 000 EUR). Il presidente dott. Roberto Marcianesi.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2017-01-13 📅

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: società pubblica

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Prezzo di aggiudicazione: 7 937 538 EUR oltre IVA (al lordo del diritto di superficie di 30 000 EUR).
Il presidente
dott. Roberto Marcianesi.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2017/S 028-049217 (2017-02-06)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Sud Abruzzo Chieti Isole Sardegna
Fornitori:
Di Vincenzo Dino & C SpA Sardaleasing SpA — Società di Locazione... Strever SpA
Prodotti/servizi:
Lavori di costruzione Lavori per la costruzione completa o... Lavori di costruzione di condutture,... Lavori di costruzione e sussidiari per... Lavori di costruzione di condotte fognarie Lavori di costruzione di impianti di...