Procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura e consegna del gasolio agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili per il periodo 2015-2017

Consorzio della Bonifica Renana

Fornitura e consegna franco cantiere di gasolio agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili per il periodo 2015-2017. La quantità stimata è di circa 340 000 litri/anno; per l'intera durata del contratto, fino al 31.12.2017, si stima un consumo di complessivi 1 000 000 litri. La quantità di gasolio richiesta per ogni rifornimento nei singoli centri operativi è mediamente di 4000-5000 litri.
L'importo a base di gara, stimato sul quantitativo di 1 000 000 litri e sul prezzo di 0,920 EUR/litro (prezzo medio 2014) è di complessivi 920 000 EUR + IVA.
Il prezzo del gasolio agricolo di riferimento è quello indicato nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Bologna (fascia da 10 001 a 15 000 litri) accise incluse ed esclusa IVA.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2015-02-26. L'appalto è stato pubblicato su 2015-01-13.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2015-01-13 Avviso di gara
2015-03-26 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2015-01-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Carburante diesel
Quantità o entità: Valore stimato: 920 000 EUR accise incluse ed IVA esclusa.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Carburante diesel 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Renana
Indirizzo postale: Via S. Stefano 56
Codice postale: 40125
Città postale: Bologna
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.bonificarenana.it 🌏
E-mail: d.cestari@bonificarenana.it 📧
Telefono: +39 051295204 📞
Fax: +39 051295270 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-01-13 📅
Termine di presentazione: 2015-02-26 📅
Data di pubblicazione: 2015-01-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 010-012310
Numero GU-S: 10
Informazioni aggiuntive
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto sul prezzo EUR/litro del gasolio agricolo (fascia da 10 001 a 15 000 litri) previsto nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Bologna vigente al momento di ogni singola fornitura, accise incluse ed esclusa IVA. Il bollettino è reperibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it sezione «Borsa Merci e Prezzi» e successivamente «Petroliferi». Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali né varianti in sede di offerta. Il plico che giungesse in ritardo non sarà preso in considerazione. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio pubblico tra le prime classificate ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924. È esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si informa che eventuali comunicazioni, chiarimenti o rettifiche in merito alla gara in argomento saranno pubblicate sul sito www.bonificarenana.it sezione bandi. Tutti i documenti attinenti alla presente gara d'appalto (bando, disciplinare di gara e schema di contratto contenente le condizioni di prestazione della fornitura) sono pubblicati sul sito www.bonificarenana.it sezione bandi. Il contratto verrà stipulato a misura ed il corrispettivo totale verrà determinato a consuntivo sulla base delle quantità di gasolio agricolo effettivamente ordinate e consegnate. Il Consorzio ordinerà il gasolio agricolo secondo le proprie necessità senza alcun vincolo di ordinativi minimi garantiti. Quanto indicato al punto II.3 è indicativo in quanto il contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2017. Responsabile del Procedimento è il dott. Davide Cestari.
Mostra di più

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Fornitura e consegna franco cantiere di gasolio agricolo per l'esercizio delle macchine operatrici consortili per il periodo 2015-2017. La quantità stimata è di circa 340 000 litri/anno; per l'intera durata del contratto, fino al 31.12.2017, si stima un consumo di complessivi 1 000 000 litri. La quantità di gasolio richiesta per ogni rifornimento nei singoli centri operativi è mediamente di 4000-5000 litri.
Mostra di più
L'importo a base di gara, stimato sul quantitativo di 1 000 000 litri e sul prezzo di 0,920 EUR/litro (prezzo medio 2014) è di complessivi 920 000 EUR + IVA.
Il prezzo del gasolio agricolo di riferimento è quello indicato nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Bologna (fascia da 10 001 a 15 000 litri) accise incluse ed esclusa IVA.
Durata: 33 mesi
Numero di riferimento: CIG: 6083892A7E
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
— cantiere Saiarino, Via Saiarino 5 Argenta (FE),
— cantiere Malalbergo, Via Canale 1 Malalbergo (BO),
— cantiere Medicina, Via della Cooperazione 110 Medicina (BO),
— cantiere S. Antonio, Via Idice 541 Medicina (BO),
— cantiere Bentivoglio, Via Saliceto 7 Bentivoglio (BO),
— cantiere Forcelli, Via Persiceto 25 Anzola dell'Emilia (BO),
— Azienda Agraria, Via Cardinala 5 Campotto (FE).

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato di residenza, se Stato dell'U.E., da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell'impresa stessa ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006. L'oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, all'oggetto della presente procedura aperta; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli aderenti al raggruppamento;
Mostra di più
b) Possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara ed in particolare della licenza UTIF, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 504/1995, o documento equivalente nel Paese di appartenenza in caso di soggetti stranieri (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE dovranno essere presentate le licenze UTIF relative a ciascun aderente al raggruppamento);
Mostra di più
c) Non trovarsi nelle situazioni di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o in altre condizioni che impediscono di negoziare con la pubblica amministrazione; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli aderenti al raggruppamento.
Mostra di più
Posizione economica e finanziaria:
— solidità economica finanziaria e solvibilità dell'offerente attestate da dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE dovranno essere presentate 2 dichiarazioni bancarie relative a ciascun aderente al raggruppamento),
Mostra di più
— fatturato globale d'impresa (valore utile ai fini IVA), realizzato negli ultimi 3 esercizi disponibili (2011-2012-2013) alla data di presentazione dell'offerta, di importo complessivo non inferiore a 1 000 000 EUR (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, questo requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dall'impresa mandataria e per almeno il 10 % da ciascuna impresa mandante).
Mostra di più
Capacità tecnica e professionale:
— forniture di gasolio (anche non agricolo) eseguite nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta in favore di pubbliche amministrazioni e di operatori economici privati complessivamente pari almeno a 800 000 EUR (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, questo requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dall'impresa mandataria e per almeno il 10 % da ciascuna impresa mandante),
Mostra di più
— forniture di gasolio agricolo eseguite nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta in favore di pubbliche amministrazioni e/o di operatori economici privati per un importo complessivamente pari almeno a 400 000 EUR (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, questo requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dall'impresa mandataria e per almeno il 10 % da ciascuna impresa mandante).
Mostra di più
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Garanzie da prestarsi secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi di bilancio consortile.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2015-02-27 📅
Luogo di apertura: Sede del Consorzio della Bonifica Renana Via S. Stefano 56 Bologna, Italia.
Luogo: Sede del Consorzio della Bonifica Renana Via S. Stefano 56 Bologna, Italia.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: dott. Davide Cestari

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6083892A7E
Informazioni aggiuntive
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto sul prezzo EUR/litro del gasolio agricolo (fascia da 10 001 a 15 000 litri) previsto nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Bologna vigente al momento di ogni singola fornitura, accise incluse ed esclusa IVA. Il bollettino è reperibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it sezione «Borsa Merci e Prezzi» e successivamente «Petroliferi».
Mostra di più
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali né varianti in sede di offerta.
Il plico che giungesse in ritardo non sarà preso in considerazione. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio pubblico tra le prime classificate ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
È esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si informa che eventuali comunicazioni, chiarimenti o rettifiche in merito alla gara in argomento saranno pubblicate sul sito www.bonificarenana.it sezione bandi.
Tutti i documenti attinenti alla presente gara d'appalto (bando, disciplinare di gara e schema di contratto contenente le condizioni di prestazione della fornitura) sono pubblicati sul sito www.bonificarenana.it sezione bandi.
Il contratto verrà stipulato a misura ed il corrispettivo totale verrà determinato a consuntivo sulla base delle quantità di gasolio agricolo effettivamente ordinate e consegnate. Il Consorzio ordinerà il gasolio agricolo secondo le proprie necessità senza alcun vincolo di ordinativi minimi garantiti.
Mostra di più
Quanto indicato al punto II.3 è indicativo in quanto il contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2017.
Responsabile del Procedimento è il dott. Davide Cestari.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città postale: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia 🇮🇹
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2015/S 010-012310 (2015-01-13)
Avviso di aggiudicazione (2015-03-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 733 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-03-26 📅
Data di pubblicazione: 2015-03-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 063-110604
Si riferisce all'avviso: 2015/S 10-012310
Numero GU-S: 63
Informazioni aggiuntive
L'importo finale del valore del contratto è stimato indicativamente. Il corrispettivo totale effettivo verrà determinato a consuntivo sulla base delle quantità di gasolio agricolo effettivamente ordinate e consegnate.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2015-03-09 📅
Nome: Bertelli Walter e Rolando Carburanti SpA
Indirizzo postale: Via S.S. Passo Brasa 1965
Città postale: Spilamberto (MO)
Codice postale: 41057
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: bertelli@legalmail.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna
Fonte: OJS 2015/S 063-110604 (2015-03-26)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Prodotti/servizi:
Prodotti derivati dal petrolio,... Combustibili Petrolio e distillati Gasoli Carburante diesel