Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche — affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, comma 1-14 del D.Lgs. n. 163/2006 delle concessione avente come oggetto il «Potenziamento della captazione delle acque dalla sorgente “Maniace” ed efficientamento del sistema di adduzione e distribuzione delle stesse acque»

Acoset SpA

L'appalto riguarda l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di lavori e la gestione del sistema di telecontrollo e videosorveglianza, della rete di emungimento e di adduzione dell'acqua potabile.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2015-01-14. L'appalto è stato pubblicato su 2014-11-04.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2014-11-04 Avviso di gara
Avviso di gara (2014-11-04)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile
Quantità o entità:
L'importo complessivo dell'investimento, quale risultante dal progetto preliminare redatto dal promotore e posto a base di gara ammonta a 16 000 000 EUR oltre IVA.16 000 000
Valore totale dell'appalto: 16 000 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Acoset SpA
Indirizzo postale: Viale Mario Rapisardi 164
Codice postale: 95124
Città postale: Catania
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.acoset.com 🌏
E-mail: presidenza@acoset.com 📧
Telefono: +39 095360133 📞
Fax: +39 095356032 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-11-04 📅
Termine di presentazione: 2015-01-14 📅
Data di pubblicazione: 2014-11-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 215-380095
Numero GU-S: 215
Informazioni aggiuntive
Vedere bando integrale e disciplinare di gara.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L'appalto riguarda l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di lavori e la gestione del sistema di telecontrollo e videosorveglianza, della rete di emungimento e di adduzione dell'acqua potabile.
Saranno accettate varianti ✅
Quantità o entità:
L'importo complessivo dell'investimento, quale risultante dal progetto preliminare redatto dal promotore e posto a base di gara ammonta a 16 000 000 EUR oltre IVA.
Durata: 18 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Adrano — Bronte.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Vedere disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria: Vedere disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: Vedere disciplinare di gara.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2 % dell'importo a base d'asta: 247 691,88 EUR (duecentoquarantasettemilaseicentonovantuno/88) come previsto dal punto 24/1 del Disciplinare di gara;
b) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'investimento: 400 000 EUR (quattrocentomila) per le spese sostenute per la presentazione della proposta, per come previsto dal punto 24/2 del Disciplinare di gara;
Mostra di più
c) garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 pari al 10 % dell'importo dei lavori come risultante dal progetto preliminare presentato in sede di offerta, per come previsto dal punto 29 del Disciplinare di gara: 1 238 459,40 EUR (un milione duecentotrentottomilaquattrocentocinquantanove/40).
Mostra di più
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione del progetto preliminare la concessione prevede:
— la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario, il quale avrà — quale controprestazione — unicamente il diritto di gestire funzionalmente le opere realizzate e avere riconosciuto un corrispettivo dall'Ente Appaltate, per la durata della concessione ed alle condizioni stabilite nel relativo contratto;
Mostra di più
— la realizzazione ed ultimazione dei lavori entro il termine massimo di diciotto (18) mesi (come risultante dal progetto preliminare a base di gara);
— la durata della concessione per un periodo massimo di trentacinque (35) anni.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
L'aggiudicatario avrà facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art 156 del D.Lgs. 163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo pari ad 1/5 dell'investimento.
Mostra di più

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Luogo di apertura:
Urega — Sez. Provinciale di Catania — Piazza S. Francesco Di Paola 9 — 95131 Catania.
Luogo: Urega — Sez. Provinciale di Catania — Piazza S. Francesco Di Paola 9 — 95131 Catania.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Vedere disciplinare di gara.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Dott. Ing. Barbaro Santangelo
Nome: Urega — Sez. Provinciale Catania
Indirizzo postale: Piazza S. Francesco Di Paola 9
Codice postale: 95131

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia — Sezione distaccata di Catania
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Il ricorso avverso il bando deve essere presentato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione. SI rinvia all'Art. 243/bis del Codice.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Dott. Ing Barbaro Santangelo
Indirizzo postale: Viale Mario Rapisardi 164
Città postale: Catania
Codice postale: 95124
Fax: +39 095356032 📠
Fonte: OJS 2014/S 215-380095 (2014-11-04)
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕
Ricerche correlate 🔍
Regione:
Italia Isole Sicilia Catania
Prodotti/servizi:
Lavori di costruzione Lavori per la costruzione completa o... Lavori di costruzione per centrali... Lavori di costruzione di impianti di... Lavori di costruzione di impianti di... Lavori di costruzione di impianti di... Lavori di costruzione di impianti per il...