Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettroniche centrali in ambiente Mainframe installate presso la sede del sistema informativo della fiscalità (gara BS1207)

SOGEI - Società generale d'informatica SpA

Le apparecchiature elettroniche centrali in ambiente Mainframe installate presso la sede del Sistema Informativo della Fiscalità sono costituite da:
— librerie per il montaggio automatizzato dei supporti a cartuccia,
— unità di controllo linee,
— Virtual Tape,
— Unità di Switch di Canale,
— Estensione di Canale,
— stampanti di sistema, sia laser che ad impatto,
— sottosistemi a disco,
— coupling facility,
— sysplex timer,
— unità di lettura e scrittura manuali di nastri e cartucce.
I servizi oggetto di gara sono comprensivi delle seguenti attività:
— manutenzione preventiva,
— manutenzione correttiva ordinaria,
— manutenzione correttiva straordinaria.
I servizi aggiuntivi su richiesta della SOGEI comprendono:
— riallocazione delle apparecchiature,
— riorganizzazione delle apparecchiature e dei cavi di connessione all’interno dei rack dell’Ufficio.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-06-07. L'appalto è stato pubblicato su 2012-05-02.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• IBM Italia S.p.A.

Chi?

• SOGEI - Società generale d'informatica SpA

Cosa?

• Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto › Servizi informatici

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2012-05-02	Avviso di gara
2013-01-21	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2012-05-02)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi informatici
Quantità o entità:

La consistenza presunta delle apparecchiature di diversi costruttori, tra cui STORAGETEK, IBM e MEMOREX, oggetto del servizio, è indicata nel Capitolato Tecnico ed è comprensiva sia della quantità e tipologia delle apparecchiature iniziali che della previsione dell’evoluzione di tale consistenza. L’effettiva consistenza iniziale verrà comunicata successivamente all’aggiudicazione.Il quantitativo stimato nel periodo contrattuale per i servizi aggiuntivi è pari a 200 ore l’anno.La base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, determinata in ragione della predetta consistenza e del quantitativo, non superabile in sede di offerta, stimato di servizi aggiuntivi è pari a 3 400 000,00 EUR (tremilioniquattrocento/00) al netto dell’IVA. In tale computo, non sono stati compresi gli oneri della sicurezza pari a 0,00 EUR (zero/00).3 400 000,00

Valore totale dell'appalto: 3 400 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi informatici 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: SOGEI - Società Generale d'Informatica SpA
Indirizzo postale: via Mario Carucci, 99
Codice postale: 00143
Città postale: Roma
Contatto
Telefono: +39 0650252828 📞
Fax: +39 0650298429 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-05-02 📅
Termine di presentazione: 2012-06-07 📅
Data di pubblicazione: 2012-05-04 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 86-141653
Numero GU-S: 86
Informazioni aggiuntive

1. E’ ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente. 2. SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere ad inviti, b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, c) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, e) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Prospetto Informativo e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www.digitpa.gov.it. 4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a € 3.400.000.00 (tremilioniquattrocento/00), IVA esclusa. 5. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al paragrafo 5 del Prospetto Informativo, di cui al precedente punto 3. 6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Prospetto Informativo. 7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel Prospetto Informativo. 8. La Sogei, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave adempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006). 9. La Sogei, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i. 10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata. 11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 4131404E6B 12. Responsabile del procedimento: Avv. Mario Montella.

Informazioni aggiuntive

1. E’ ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.

2. SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere ad inviti, b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, c) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, e) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Prospetto Informativo e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www.digitpa.gov.it.

4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a € 3.400.000.00 (tremilioniquattrocento/00), IVA esclusa.

5. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al paragrafo 5 del Prospetto Informativo, di cui al precedente punto 3.

6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Prospetto Informativo.

7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel Prospetto Informativo.

8. La Sogei, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave adempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006).

9. La Sogei, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.

10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata.

11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 4131404E6B

12. Responsabile del procedimento: Avv. Mario Montella.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Le apparecchiature elettroniche centrali in ambiente Mainframe installate presso la sede del Sistema Informativo della Fiscalità sono costituite da:

— librerie per il montaggio automatizzato dei supporti a cartuccia,

— unità di controllo linee,

— Virtual Tape,

— Unità di Switch di Canale,

— Estensione di Canale,

— stampanti di sistema, sia laser che ad impatto,

— sottosistemi a disco,

— coupling facility,

— sysplex timer,

— unità di lettura e scrittura manuali di nastri e cartucce.

I servizi oggetto di gara sono comprensivi delle seguenti attività:

— manutenzione preventiva,

— manutenzione correttiva ordinaria,

— manutenzione correttiva straordinaria.

I servizi aggiuntivi su richiesta della SOGEI comprendono:

— riallocazione delle apparecchiature,

— riorganizzazione delle apparecchiature e dei cavi di connessione all’interno dei rack dell’Ufficio.

Quantità o entità:

Il quantitativo stimato nel periodo contrattuale per i servizi aggiuntivi è pari a 200 ore l’anno.

La base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, determinata in ragione della predetta consistenza e del quantitativo, non superabile in sede di offerta, stimato di servizi aggiuntivi è pari a 3 400 000,00 EUR (tremilioniquattrocento/00) al netto dell’IVA. In tale computo, non sono stati compresi gli oneri della sicurezza pari a 0,00 EUR (zero/00).

Descrizione delle opzioni:

La SOGEI si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.

Durata: 24 mesi
Numero di riferimento: BS1207.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Le attività oggetto del servizio saranno svolte presso le sedi del Sistema Informativo della fiscalità site in Roma, Via Mario Carucci n. 99 e nel rispettivo sito di Disaster Recovery.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino utilizzando il modulo “Domanda/Autocertificazione per la partecipazione alla gara” allegato al Prospetto Informativo (cfr. paragrafo VI.3, punto 3) nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e documentino, nei casi previsti nella documentazione di gara:

a. l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

b. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i;

c. l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.

Posizione economica e finanziaria:

d. fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;

e. fatturato specifico dell'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, per la fornitura di servizi di manutenzione di apparecchiature operanti in ambiente Mainframe;

Livello(i) minimo(i) di standard:

f. importo non inferiore complessivamente nel triennio a 15 000 000,00 EUR (quindicimilioni/00), IVA esclusa;

g. importo non inferiore complessivamente nel triennio a 8 000 000,00 EUR (ottomilioni/00), IVA esclusa;

Capacità tecnica e professionale:

h. elenco dei principali servizi che concorrono a formare il fatturato specifico richiesto al precedente punto III.2.2 lettera g), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

i. nell’ambito dei servizi erogati, di cui alla precedente lettera j), dovrà essere esplicitata la realizzazione di almeno 2 (due) progetti di manutenzione aventi per oggetto un numero di apparecchiature operanti nell’ambiente Mainframe non inferiore a n. 50 (cinquanta) ciascuno;

j. possesso del certificato di conformità, in corso di validità, alle norme UNI EN ISO 9001:2008 relativo allo svolgimento di servizi di manutenzione di apparecchiature elettroniche;

k. possesso di almeno n. 1 (uno) centro di assistenza tecnica, situato nel territorio della Provincia di Roma, ovvero, in difetto, impegno a costituire e rendere disponibile detto centro entro n. 30 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

l. possesso di almeno n. 1 (uno) magazzino di parti di ricambio situato nella Provincia di Roma, ovvero in difetto, impegno a costituire e rendere disponibile detto magazzino entro n. 30 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

La cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta, è pari a 68 000,00 EUR (sessantottomila/00), importo determinato ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva sarà pari al 10 % dell’importo complessivo offerto ai sensi dall’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità specificate nel Prospetto Informativo di cui al successivo punto VI.3.3.

Procedura
Data di invio degli inviti: 2012-06-21 📅
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. 1. prezzo (70)
2. 2. caratteristiche del servizio proposto (30)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Direzione Approvvigionamenti
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.sogei.it 🌏
Nome: SOGEI SpA – ufficio protocollo - via M. Carucci, 99
Indirizzo postale: via Mari Carucci, 99
Città postale: Roma
Codice postale: 00143
Paese: Italia 🇮🇹

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: BS1207.
Informazioni aggiuntive

1. E’ ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.

2. SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere ad inviti, b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, c) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, e) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Prospetto Informativo e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www.digitpa.gov.it.

4. L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a € 3.400.000.00 (tremilioniquattrocento/00), IVA esclusa.

5. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al paragrafo 5 del Prospetto Informativo, di cui al precedente punto 3.

6. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Prospetto Informativo.

7. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel Prospetto Informativo.

8. La Sogei, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave adempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006).

9. La Sogei, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.

10. Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure con traduzione asseverata.

11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 4131404E6B

12. Responsabile del procedimento: Avv. Mario Montella.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Fax: +39 0632872315 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Telefono: +39 06328721 📞
Fonte: OJS 2012/S 086-141653 (2012-05-02)

Avviso di aggiudicazione (2013-01-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 3 400 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.
Indirizzo postale: Via Mario Carucci 99
Contatto
Fax: +39 0650258429 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2013-01-21 📅
Data di pubblicazione: 2013-01-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2013/S 017-024132
Si riferisce all'avviso: 2012/S 86-141653
Numero GU-S: 17

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Prezzo (70)
2. Caratteristiche del servizio proposto (30)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2012-11-26 📅
Nome: IBM ITALIA S.p.A.
Indirizzo postale: Circonvallazione Idroscalo, snc
Città postale: Segrate Milano
Codice postale: 20090
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo dei loro interessi.

Fonte: OJS 2013/S 017-024132 (2013-01-21)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto (>20 nuovi appalti)

Servizi informatici (7)