Carducci arredi – 84/12
Provincia autonoma di Bolzano
Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Manci 8 a Bolzano, sede del liceo classico "G. Carducci" – Arredamento:
— Lotto 01 (mobili di serie),
— Lotto 03 (aule tecniche),
— Lotto 04 (palestre).
Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-10-24. L'appalto è stato pubblicato su 2012-08-29.
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2012-08-29 | Avviso di gara |
Avviso di gara (2012-08-29)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Arredo scolastico
Quantità o entità: [Intera fornitura].1 188 737,69
Valore totale dell'appalto: 859 678,83 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
tedesco 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Arredo scolastico 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia autonoma di Bolzano
Indirizzo postale: piazza Silvius Magnago 10
Codice postale: 39100
Città postale: Bolzano
Contatto
E-mail: amministrazione.edilizia@provincia.bz.it 📧
Riferimento
Date
Data di invio: 2012-08-29 📅
Termine di presentazione: 2012-10-24 📅
Data di pubblicazione: 2012-09-01 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 168-278689
Numero GU-S: 168
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Mobili di serie (Lotto 01)
Quantità o entità: 1.
Durata: 98 giorni
Ulteriori informazioni sui lotti:
Denominazione del lotto: Aule tecniche (Lotto 03)
Durata: 86 giorni
Numero del lotto: 3
Denominazione del lotto: Palestre (Lotto 04)
Durata: 72 giorni
Ulteriori informazioni sui lotti:
Numero di riferimento: 84/12
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Liceo classico "G. Carducci", via Manci nr. 8, 39100 Bolzano, ITALIA.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Vedi disciplinare.
Posizione economica e finanziaria: Vedi disciplinare.
Livello(i) minimo(i) di standard: Vedi disciplinare.
Capacità tecnica e professionale: Vedi disciplinare.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Vedi disciplinare.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Vedi disciplinare.
Altre condizioni particolari: Vedi disciplinare.
Procedura
Modalità di pagamento dei documenti:
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2012-10-30 📅
Luogo di apertura:
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Offerenti e loro rappresentanti autorizzati.
Lingue
Lingua: tedesco 🗣️
italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico
Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 84/12
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano
Indirizzo postale: via Claudia de Medici 8
Città postale: Bolzano
Codice postale: 39100
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it 📧
Telefono: +39 0471319000 📞
Indirizzo Internet: ): http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0471972574 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Fonte: OJS 2012/S 168-278689 (2012-08-29)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Arredo scolastico
Quantità o entità: [Intera fornitura].1 188 737,69
Valore totale dell'appalto: 859 678,83 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
tedesco 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Arredo scolastico 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia autonoma di Bolzano
Indirizzo postale: piazza Silvius Magnago 10
Codice postale: 39100
Città postale: Bolzano
Contatto
E-mail: amministrazione.edilizia@provincia.bz.it 📧
Riferimento
Date
Data di invio: 2012-08-29 📅
Termine di presentazione: 2012-10-24 📅
Data di pubblicazione: 2012-09-01 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 168-278689
Numero GU-S: 168
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Manci 8 a Bolzano, sede del liceo classico "G. Carducci" – Arredamento:
— Lotto 01 (mobili di serie),
— Lotto 03 (aule tecniche),
— Lotto 04 (palestre).
Denominazione del lotto: Mobili di serie (Lotto 01)
Quantità o entità: 1.
Durata: 98 giorni
Ulteriori informazioni sui lotti:
Tempo utile per l'ultimazione della fornitura: 98 giorni salvo quanto previsto dall'articolo 32 comma 2 del capitolato d'oneri parte speciale.
Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Aule tecniche (Lotto 03)
Durata: 86 giorni
Numero del lotto: 3
Denominazione del lotto: Palestre (Lotto 04)
Durata: 72 giorni
Ulteriori informazioni sui lotti:
Tempo utile per l'ultimazione della fornitura: 72 gg, salvo quanto previsto dall'art. 32 co. 2 del capitolato d'oneri parte speciale.
Quantità o entità: [Intera fornitura].
Numero di riferimento: 84/12
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Liceo classico "G. Carducci", via Manci nr. 8, 39100 Bolzano, ITALIA.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Vedi disciplinare.
Posizione economica e finanziaria: Vedi disciplinare.
Livello(i) minimo(i) di standard: Vedi disciplinare.
Capacità tecnica e professionale: Vedi disciplinare.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Vedi disciplinare.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Vedi disciplinare.
Altre condizioni particolari: Vedi disciplinare.
Procedura
Modalità di pagamento dei documenti:
Gli elaborati progettuali vengono forniti su CD-ROM: dovranno essere ordinati tramite fax, contenente l’indirizzo esatto della ditta, previo pagamento del rimborso spese di Euro 50,00. Il versamento, di Euro 50,00.-, deve avvenire tramite bollettino postale sul c/c postale n. 273391 (IBAN IT80A 07601 11600 000000273391, BIC BPPIITRRXXX) oppure sul c/c bancario n. 8000 ABI 6045 CAB 11619 (IBAN IT 93 N060 4511 6190 0000 0008 000, codice B.I.C.: CRBZ IT 2B 107; Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., Via Orazio 4/d – Bolzano), intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano – Servizio di Tesoreria, specificando sul davanti la causale: “Ufficio Affari amministrativi – Cd-Rom”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata al fax d’ordinazione. Si invita gli offerenti a non inviare detta ricevuta anche via mail o per posta. Il Cd-Rom verrà spedito entro cinque giorni dall’ordine con lettera raccomandata. Consultazione gratuita dei documenti presso l’ente appaltante, stanza n. 316, Tel. 0471 – 41 25 14 / 41 25 04, Fax: 0471 – 41 25 39, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Mostra di più
Data di apertura delle offerte: 2012-10-30 📅
Luogo di apertura:
Ufficio Affari amministrativi, Piazza Silvius Magnago 10, 3. piano, sala sedute – stanza 305, Palazzo provinciale II - Bolzano.
Luogo: Ufficio Affari amministrativi, Piazza Silvius Magnago 10, 3. piano, sala sedute – stanza 305, Palazzo provinciale II - Bolzano.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Offerenti e loro rappresentanti autorizzati.
Lingue
Lingua: tedesco 🗣️
italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico
Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 84/12
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano
Indirizzo postale: via Claudia de Medici 8
Città postale: Bolzano
Codice postale: 39100
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it 📧
Telefono: +39 0471319000 📞
Indirizzo Internet: ): http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0471972574 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Avverso il bando di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.
Indirizzo postale: Via Claudia de Medici 8.
Città: Bolzano.
Codice postale: 39100.
Paese: Italia.
Posta elettronica: trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it.
Telefono: +39 0471319000.
Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Fax: +39 0471972574,
Con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi, ai sensi 243 – bis e segg. del D.Lgs. 163/06 ed ai sensi del D.Lgs. 104/10.
Nuovi appalti in categorie correlate 🆕