Bando 10-2012: progettazione esecutiva ed esecuzione di un istituto scolastico con indirizzo alberghiero nel Comune di Qualiano (NA)

Provincia di Napoli

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione di un istituto scolastico con indirizzo alberghiero nel Comune di Qualiano (NA).

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-05-28. L'appalto è stato pubblicato su 2012-03-28.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Opus Costruzioni

Chi?

• Provincia di Napoli

Cosa?

• Lavori di completamento degli edifici › Altri lavori di completamento di edifici

Dove?

• Campania › Napoli

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2012-03-28	Avviso di gara
2016-02-19	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2012-03-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Altri lavori di completamento di edifici
Quantità o entità:

5 759 599,56 EUR di cui € 5 700 000,07 EUR (oltre IVA) per lavori e 59 599,49 EUR (oltre IVA e Inarcassa) di oneri di progettazione esecutiva.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Altri lavori di completamento di edifici 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Napoli
Indirizzo postale: piazza Matteotti 1
Codice postale: 80133
Città postale: Napoli
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.provincia.napoli.it 🌏
E-mail: contratt@provincia.napoli.it 📧
Telefono: +39 0817946250-6265/6314/6263 📞
Fax: +39 0815525763 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-03-28 📅
Termine di presentazione: 2012-05-28 📅
Data di pubblicazione: 2012-03-30 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 63-101857
Numero GU-S: 63
Informazioni aggiuntive

1) Codice CIG: 397690342C; 2) In relazione al punto II.3 dove indicato “dall’aggiudicazione dell’appalto” leggasi “90 giorni dalla stipula del contratto per la redazione del progetto esecutivo, 730 giorni dalla consegna dei lavori per l’ultimazione degli stessi, artt. 24 e 35 del capitolato”; 3) In relazione al punto IV.3.3: gli atti di gara e gli atti tecnici, il capitolato d’oneri e ogni documento complementare sono disponibili, gratuitamente, fino al giorno di scadenza, sul sito istituzionale www.provincia.napoli.it ai link Bandi di Gara o Gare telematiche; in alternativa, copie degli atti di gara possono essere ritirate presso la direzione gare e contratti, con le modalità riportate nel disciplinare di gara; 4) Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 2.5.2011.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione di un istituto scolastico con indirizzo alberghiero nel Comune di Qualiano (NA).

Saranno accettate varianti ✅
Durata: 820 giorni
Numero di riferimento: 10-2012
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Qualiano(NA).

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Per l’ammissione alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dal decreto legislativo 12.4.2006, n. 163; tali condizioni preclusive e condizioni di ammissione sono specificate nel par. 4.1 disciplinare di gara e devono essere dimostrate con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.

Capacità tecnica e professionale:

Come specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - dati principali dell'appalto.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, e dunque pari a 115 191,99 EUR (oppure dell'1 %, pari a 57 596,00 EUR nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità). Il deposito cauzionale dovrà essere costituito secondo le modalità previste dal paragrafo 4.2 del disciplinare.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:

I lavori sono finanziati con fondi dell’amministrazione provinciale. I pagamenti avverranno ai sensi dell'art. 37 capitolato.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

Nessuna forma obbligatoria, salvo il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, con riguardo alle associazioni temporanee di imprese o consorzi o GEIE.

Altre condizioni particolari:

Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto il 01/08/07 tra la provincia e il prefetto di Napoli.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 360 giorni
Data di apertura delle offerte: 2012-05-30 📅
Luogo di apertura:

Sede della direzione gare e contratti – via Oberdan n. 32 (Palazzo BNL), IV piano – 80133 Napoli, ITALIA.

Luogo: Sede della direzione gare e contratti – via Oberdan n. 32 (Palazzo BNL), IV piano – 80133 Napoli, ITALIA.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Rappresentanti o delegati delle imprese partecipanti.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: no
Contatto
Referente: direzione gare e contratti
Indirizzo Internet: www.provincia.napoli.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.provincia.napoli.it 🌏
Indirizzo postale: via Don Bosco 4/F
Referente: direzione tecnica edilizia scolastica
ing. Antonio Peluso
Telefono: +39 0817949652 📞
Fax: +39 0817514483 📠
Indirizzo postale: P.zza Matteotti 1

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 10-2012

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: piazza Municipio 64
Città postale: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia 🇮🇹
Fax: +39 0817817111 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
Fonte: OJS 2012/S 063-101857 (2012-03-28)

Avviso di aggiudicazione (2016-02-19)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 5 015 255,18 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli
Indirizzo postale: Piazza Matteotti 1
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.cittametropolitana.na.it 🌏
E-mail: contratt@cittametropolitana.na.it 📧
Telefono: +39 0817946250-6265-6314-6263 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2016-02-19 📅
Data di pubblicazione: 2016-02-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 038-061319
Si riferisce all'avviso: 2012/S 063-101857
Numero GU-S: 38
Informazioni aggiuntive

1) Codice CIG: 397690342C; 2) In relazione al punto II.3 dove indicato «dall'aggiudicazione dell'appalto» leggasi «90 giorni dalla stipula del contratto per la redazione del progetto esecutivo, 730 giorni dalla consegna dei lavori per l'ultimazione degli stessi, artt. 24 e 35 del capitolato»; 3) In relazione al punto IV.3.3): gli atti di gara e gli atti tecnici, il capitolato d'oneri e ogni documento complementare sono disponibili, gratuitamente, fino al giorno di scadenza, sul sito istituzionale www.provincia.napoli.it ai link Bandi di Gara o Gare telematiche; in alternativa, copie degli atti di gara possono essere ritirate presso la Direzione Gare e Contratti, con le modalità riportate nel disciplinare di gara; 4) Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 2.5.2011.

Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Qualiano (NA).

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Elementi qualitativi (80)
2. Elementi quantitativi (20)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2016-01-14 📅
Nome: Opus Costruzioni
Città postale: Pozzuoli
Codice postale: 80078
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 11

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale.
Indirizzo postale: Piazza Municipio 64
Fonte: OJS 2016/S 038-061319 (2016-02-19)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori di completamento degli edifici (>20)

Altri lavori di completamento di edifici (>20)